安防设施安装施工合同.docVIP

安 装 施 工 合 同 　　建筑单位： 建筑名称： 　　 建筑地点： 施工单位： 合同编号：　　　　　　 　 甲方（建设单位）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 乙方（安装施工单位）： 　　　　　 根据《中华人民共和国经济合同法》之规定，结合本建筑设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。 　　建筑安装设施概况： （一）建筑名称： 　　　　　　　　　 　　　　 （二）安装施工范围： （三）开工日期：　　　　年　　　　月　　　日 　　　竣工日期：　　　　年　　　　月　　　日 q　　第二条　图纸、预算交付 甲方在开工前十日向乙方提供经有关部门审批的设计图纸叁套； 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。 合同价款、拨款和结算 （一）合同价款: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （二）合同生效后５日内，甲方付给乙方预付款　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（三）验收合格后，甲方付给乙方进度款　　 　 。 第四条　设备供应：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　第五条　双方责任 甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它部门的协作关系，及时组织验收并付款。 乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。 　　第六条　图纸变更 设计图纸、施工图纸确需变更，应提前十五日通知对方。变更部分的工程量竣工后，按国家定额计算。 第七条　验收和工程质量 （一）乙方在竣工后十日内向甲方提供施工技术档案，甲方在十日内组织验收； （二）安装质量以通过甲方技术检测部门验收合格为标准。 　保修 　　（一）保修内容：见安装施工范围； 　　（二）保修期限：自验收合格之日起保修半年； 第九条　违约责任 　　（一）甲方责任： １未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等。除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失； ２工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用； 3超过合同规定日期付合同款，每日按工程造价的0.3％向乙方偿付违约金。 （二）乙方责任： １乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3％向甲方偿付逾期的违约金； ２保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。 第十条　本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（　　）的方式解决： Ａ向　　　　　　　　仲裁委员会申请仲裁。 Ｂ向　　　　　　　　人民法院提起诉讼。 第十一条　如需担保，另立合同。 第十二条　本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。 第十三条　本合同正本两份，双方各执一份，副本　份。 第十四条　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 甲方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 邮政编码： 乙方（章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 帐号： 邮政编码： 合同订立时间　　　　　　　　年　　　月　　　日