大理石施工合同景观李真.docx

南入口大理石工程施工合同 甲方：滨州市朗润置业有限公司 乙方：惠民县八骏装饰工程有限公司 依照？中华人民共和国合同法？及其他规定，遵循平等自愿公平和诚实信用 的原则，双方就惠民县温泉博览园 南入口、7#-9#住宅以南景观 石材铺贴施工 协商一致，订立本合同。 1、 工程名称：惠民温泉博览园住宅楼 南入口、7#-9#住宅以南景观 石材铺贴铺 贴工程 2、 工程地点：惠民县武定府路与幸福河交界东 3、 质量标准要求：石材品种及规格为见附表，色泽应均匀，不能有直径大于 3 厘米的色斑，产地表观同圭寸存样品。铺贴质量应符合施工验收规范和国家其他有 关标准，达到合格标准。 4、铺贴范围为施工图纸标注范围 5、价格与工作内容 合同单价详见附表，合同总价约为:丿元。 合同单价详见附表，合同总价约为: 丿元。 包干价格工作内容包括定位、制安铺装、各种材料的垂直运输费用和机械降 效费用，因各种原因发生的停水、停电造成的停、窝工等损失的费用，建筑垃圾 清运，安全文明施工费、材料单价的市场波动、临设费、水电费以及各种施工措 施费等所有的施工工序和施工单位的各项费、税。 6安全生产与组织 施工单位项目经理 全权负责本工程的施工管理工 作。施工单位应加强安全管理，落实安全生产责任制，并服从甲方、监理单位、 总包单位的安全管理，确保安全生产。施工单位对该合同包含工程、 及人员安全 生产结果负全部责任。并及时发放工人工资，因不及时发放引起工人上访，给甲 方带来不利影响的，每次罚款 500元。 7、工期与工期延误，本工程自2011年3 月16 日开工，2011 年 5月_5日结束。每延时一天，罚款 0.1%。因天气不允许时，可适当顺延。 8、 现场验收 （1） 原材料验收 原材料送到现场后，需方组织工程部、监理、总包人、供方 现场按封存样品验收。依据供方提供的产品清单、供方提交的样品查验。若验收 符合约定，监理方方出据《验收单》。若所送产品与约定不符，需方有权拒收， 损失供方自负，如因此而延误工期给需方造成损失的，供方应承担相应赔偿。 （2） 隐蔽工程与竣工验收 隐蔽工程隐蔽前，并报监理单位验收，通过后进入 下道工序施工。施工结束，报监理、甲方、总包单位验收，合格后，共同签署交 工文件。 9、 保修 本工程质量保修期为一年和预留总货款 5%保修金。到期返还（不计利 息）。保修期从整体工程通过竣工验收之日起计。 10、 结算方式：根据工程竣工图及现场项目部和监理、 审计工程师共同认可的签 证收方记录计算工程量。 11、 付款方式 大理石工程完成，经甲方工程部、监理、总包单位共同验收合格、达到合 同要求后，出具验收书面材料及发票，支付合同额的 80%整体工程竣工验收合 格后，支付合同额的15%预留结算造价的5%为保修金，保修期满后无息返还。 12、 违约责任 在保修期内，供方应负责维修，并承担维修费用，如供方不按约定时限进行 维修，需方将有权派人维修，所花费用需方将从质保金中列支并按 2倍扣留作为 违约补偿。 13、 解决争议的方式：双方协商解决，协商不成时，向当地人民法院起诉解决。 14、 本合同一式四份，需方二份、供方二份，自双方签字盖章后生效，合同条款 履行完毕后自动终止。 甲方代表： 单位：滨州市朗润置业有限公司 乙方代表： 单位： 2011年 3月4日