实验室装修合同(20201229171529).docxVIP

合同编号: 建筑装饰工程施工合同 发包方（甲方）: 承包方（乙方）: 上海市工商行政管理局 上海市建设委员会监制 建筑装饰工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方 按照《中华人氏兵和国合同法》和《建筑安装T程承包介同条例》的规定，结合本工程具体情况，或方达成如 下协议。 第1条工程概况 1. In 工程名称： 1. 2. 工程￡ 1. 3 承包力 1. 4、 施工面 5、 工期： 年—月 日开工，于 ￥—月 日竣工。 6、 合同价款（人民币大写）： 第2条甲方工作 1、 开工前3天，向乙方捉供经确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空 或部分腾空房屋，淸除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方 握供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注盘事项。办理施工所涉及的各种申请、批件的手续。 2、 指派 为甲方驻工地代衣，负责合同履行。对工程质量、进度进行监替检査，办理验 收、变更、登记手续和其他事宜。 2. 3、 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理和应审批手续。 4、 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处埋等工作，并承担和应费用。 第3条乙方工作 1、 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，定施工方案计划，交甲方审定。 2、 指派 为乙方驻工地代农，负贵合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务， 解决由乙方负责的各项事宜。 第4条关于工期的约定 1、 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方赶工采取的措施费用。 2、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 3、 因乙方资任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4、 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上（- 周内累计计算），工期相应顺延。 第5条关于工程质量及验收的约定 1、 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙 方支付由此增加的费用。 2、 甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检査于验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验 收，乙方可自行验收，甲方应予承认=若甲方要求复验时，乙方应按时办理复验。若复验合格，甲方应承担复验 费用，由此造成停工、工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 3、 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 4、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5. 5、 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知三日内组织验收、移交手续。如甲方在规定 时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工工期，并承担乙方的看管费用及相关 费用。 第6条付款方式 6. 1. 本合同生效后，甲方分巻J欠，按下农约定支付工程款，尾款竣工结算时?次付淸。 拨款过程 付款时间 拨款比例 金额 合同签订后 开工前三天内 50% 工程全部竣工验收合格 三日内 45% 尾款至工程验收合格当天起算 3个月后-次 付清 5% 备注： 6. 2. 本工程装修保修期为12个月。 第7条奖励和违约责任 7. 1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失。每停工或窝工?天, 甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期?天，按付款额的 ％支付滞纳金。 7. 2、 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期-天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付 赶工措施费外，每捉前一天，甲方支何乙方 元，作为奖励。 7. 3、 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）, 由甲方负责并承担。 7. 4、 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙 方负责并承担。 7. 5、 未办理验收手续，甲方提前使用或損自动用，造成损失由甲方负责。 7. 6、 I大1 ?方原因，合同无法继续履行?时，应通知对方，办理合同终止协议，并由负责方赔偿对方由此造 成的经济损失。 第8条争议或纠纷处理 10. 1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响匸作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关 部门进行调解。 10. 2、当事人不愿通过协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁（当 事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉〉。 第9条其它约定 本工程施工内容以《工程预算单》的内容为准，如施工中有增加项目应在单项施工完成后签定项目 增减单，按市场价结算。如报价单中有未施工