PP管道安装工程范本.docxVIP

PP管道安装工程范本 （文中 蓝色字体 下载后有 风险提示 ） 发包方（以下简称甲 方）： 代表人： 承包方（以下简称乙 方）： 负责人： 风险提示 ：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、 批准或备案， 包括但不限于建设用地 规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、 中止道路交通、 临时占用土地等许可和批准。 且发包人应辅助承包人办理法律规定的有关施 工证件和批件。 若发包人因未能实时办理完成前述许可、 批准或备案， 由发包人肩负由此增加的费用和 （或） 延误的工期，并支付承包人合理的收益。 经双方友好磋商， 甲方委托乙方就甲方 ________________项目的 PP 管道安装工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下： 一、 工程概略 1、施工范围： 2、施工地址： 3、承包方式： 二、 施工工期 风险提示 ：对于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期确实认发生纠葛时，能够以有关规定参照详细情形： 工程经竣工查收合格的， 以承包人提交竣工查收申请报告之日为实际竣工日期， 并在工程接 收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工查收申请报告 42 天内完 成竣工查收， 或达成竣工查收不予签发工程接收证书的， 以提交竣工查收申请报告的日期为 实际竣工日期； 工程未经竣工查收， 发包人擅自使用的， 以转移占有工程之日为实际竣工日 期。 1、计划动工日期： _______年_______月_______日，计划完工日期： _______年 _______月_______日，总 _______天。 2、乙方动工前 _______天，应向甲方发出动工通知。 风险提示 ：工程质量未切合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人肩负由此增加的费用和（或） 延误的工期，并支付承包人合理的收益。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的， 发包人有权要求承包人返工直至工程质 量达到合同约定的标准为止，并由承包人肩负由此增加的费用和（或）延误的工期。 三、 质量保证 地暖使用寿命保修 _______年，乙方对安装工程免费保修 _______个 采暖期， _______年负责维修。 四、 施工方案及 查收标准 1、施工前乙方首先提报施工方案和施工设计，经甲方批准后严格 按施工设计和方案施工。 、工程的查收标准与施工方案一致，最低是合格，查收不合格的，乙方应无偿返工。 五、 施工现场管理 1、 乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工， 安全施工。 2、 乙方施工人员要进行全员安全教育，拟订周祥安全举措方可施 工。 3、 甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监察管理和协调 现场出现的问题，为乙方创造优秀的施工条件。 4、 施工用水用电由甲方提供，如需要可装表计量。 六、 工程造价和结算方式 1、 合同造价：造价按工程量据实结算，共 _______平方米，每平 方米单价 _______元，共计 ______________元。 2、 结算方式 （1）主要材料运到工地并经甲方或甲方委托的监理方查验合格后，拨总价的 30%； （2）后续工程按工程形象进度拨款，施工完成拨付到总价的 80%； （3）工程竣工付至总价的 90%， （4）保修期为 _______年，第一个采暖期结束后 _______天内付到 95%，第二个采暖期结束后 _______日内付清余款，终生负责维修。 风险提示 ：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工查收合格之日起算， 详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用 合同条款中约定， 但不得低于法定最低保修年限。 在工程保修期内， 承包人应当根据有关法 律规定以及合同约定肩负保修责任。 发包人未经竣工查收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 七、保修 本工程的保修期为 _______年，保修期内，乙方要实时实行保修责 任，不得拒绝，如若违约则应肩负维修的所有费用，并支付 _______元 违约金给甲方。 八、 合同签署后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一 方违约，违约方必须向守约方补偿经济损失， 守约方也可向工程所在地 的人民法院起诉。 九、 附则 1、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖印后生效。 2、本合同未尽事宜，双方磋商解决，磋商不可，均可向工程所在 地法院起诉，也可解除合同。 甲方： 地址： 联系人： 联系方式： _______年 _______月_______日 乙方： 地址： 联系人： 联系方式： _______年 _______月_______日