铁艺栏杆合同.pdfVIP

合同编号： 项 目铁 艺 栏 杆 工 程 合 同 本合同由 建设单位： （下称甲方） 办公地址： 和 施工单位： （下称乙方） 办公地址： [注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。 ] 订立。 鉴于 甲方拟将 项目铁艺栏杆工程（以下简称“本工程” ）以指定分包的形式发包， 甲方向乙方提供了描述全部工程的邀请招标文件。 乙方按邀请招标文件进行投标。 [注: 我们理解 , 本协议采用指定分包的方式。请贵司留 意 根据我国合同法等法律、法规的相关规定 发包人不得将应当由一个承包人完成的 , , 建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包 , 其安排 有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外 , 我国最高人民法院关于审理建设工程施 工合同纠纷案件的有关司法解释 , 发包人直接指定分包人分包专业工程 , 造成建设工程 质量缺陷 , 发包人应当承担过错责任。承包人有过错的 , 也应当承担相应的过错责任。 因此在指定分包的情况下 , 如果发生工程质量问题或者工程延误 , 可能发包人需要承担 一定的过错责任 , 而总包商的责任将得以减轻。 ] 兹特此达成协议如下： 1. 乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款、合同图纸和工程要求及 工程规范所说明与显示的内容进行工程所需的深化设计、制作、供应、安装、测试、 维修并完成整项工程。本工程概况如下 : 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： C/1 铁艺栏杆工程合同 1.3 设计单位： 1.4 监理单位： 1.5 工程范围： 2. 合同价款 2.1 合同暂定总价为： 元 （大写） 元 （在下文简称“合同 总价”），除按合同规定外，合同单价不能作任何调整。合同总价组成详见合同 费用工程量清单。最终按完工后实际工程量计算。 2.2 本合同单价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件 和合同费用工程量清单中所列全部工作内容。 2.3 本合同单价为固定单价，属闭口包干性质 （包深化设计、包供应、包施工、 包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料上涨差价、施工管 理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国 家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等） 、必须的 加班费、 物价上涨、 费率或汇率的变动、 专利费、包装空运、 国外及本地存仓、 运输、 因材料或设备迟到工地的窝工费等等） 。合同单价除按本合同的规定外， 不得以任何方式调整或变更，任何计算合同单价（如算术上或数量上）的错误 皆由本乙方承担并应视为已被双方接受。 [ 注: 闭口包干价主要适用于工程量 小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。根据我国工程建设