幼儿园草坪合同.pdfVIP

协议书 发包方（甲方） ： 承包方（乙方） ： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及 有关规定，结合工程的具体情况，签定本合同。 第一条：工程项目 1） 工程名称 2 ） 工程地点： 工程内容及工程造价： 名称 材质 / 规格 数量 单价（元） 小计（元） 备注 人造草坪 920 63 57960.00 总 价 大写：伍万柒千玖佰陆拾元整 第二条：工期： 1） 总工作日为 3 天（日历天，指能正常施工天数） ，施工前三天场地必须保 持干燥 。 2 ） 开工前 天，在具备施工条件下甲方向乙方发出开工通知书， 如因变更 设计影响工期或因甲方责任及不可抗力等因素延误工期， 经甲、乙双方签 证认定后调整，并以此修正竣工日期。 第三条：工程保修期 工程保修按建设部有关规定执行，保修期为 6 年（不包括人为破坏和不可 抗拒因素） 如因基础原因造成的塌陷、 裂缝等质量问题不属于乙方保修范围。 保 修期自竣工验收签字之日起计算。 保修期过后， 乙方为甲方提供五年的跟踪服务。 第四条：工程款交付和结算 甲方在合同签定后，按以下规定额度向乙方支付合同款项： 甲方先行支付乙方工程款： 30000.00 （叁万元）；工程完工验收合格后，一 1 次性结清。质保金： 2000.00 元 （贰仟元整）。验收合格十二个月后，期间无施 工或质量问题，全额返还质保金。 第五条：双方责任 （一）甲方责任： 1）如工程中途停建或设计变更及设计错误，甲方应采取措施弥补或减少损失， 赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。 2 ）组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 （二）乙方责任： 1）按施工安全规范做好施工质量、安全管理、指定安全、防火负责人，物件堆 放整齐。均由乙方负责。 2 ）施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。 3 ）施工中因乙方责任造成的停工、返、材料、等均由乙方负责承担。 4 ）对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。 第六条：工程验收 工程竣工前 2 天，由乙方通知甲方验收， 并在竣工后 2 天内验收完毕， 工程 内容及质量符合要求的， 双方签字盖章认可， 如工程内容尚未完成或质量不合格 的，由乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。 第七条：争议解决方式 由甲、乙双方协商解决，协商不成由长清区人民法院裁决。 第八条： 本合同经双方签字盖章后生效，合同条款履行完毕自行失效。 第九条： 本合同（共二页）一式四份，甲方执二份，乙方执二份。 建设单位： （甲方）签章： 承建单位（乙方）签章： 签 约 人： 签 约 人： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 订约日期： 2015 年 月 日 订约日期： 2015 年 月 日 2