居间合同范文锦集10篇_1.pdfVIP

居间合同范文锦集10篇

居间合同篇1

依照《中华人民共和国合同法》第二十三章居间合同第四百二十四条、第

四百二十六条规定。经与当事人双方协商订立如下合同条款，共同遵守执行。

委托人：项目建设有限公司（简称：委托人）

法定体表人：某某（负责人）：某某

居间人：某某、某某（以下简称：居间人）

第一条、委托事项及具体要求

委托人委托居间人给委托人找投资土地一级开发和房地产开发项目，经居

间人长期谈判促成的东快线道路建设工程投资合作协议条款，现已和政府：与

相关职能部门达成共识现由居间人资金不足，将本项目转介给委托人，并协助

委托人与政府相关职能部门达成投资合作协议签字生效，视为居间人事项已完

成。

第二条、居间人的报酬及支付期限

居间人促成委托人与区政府和相关职能部门签字东快线南段道路建设工

程，投资合作协议签字生效双方商定支付居间人柒佰万元（人民币）居间费，

付款时间是委托人第一笔项目资金支付给红包括各职能部门后5日内应向居间

人支付肆佰万元居间费，第二次支付居间费时间是委托人和政府协商的玫百亩

置换土地。其中的叁百亩土地到委托人名下后5日内再支付居间费叁佰万元后

居间合同解除，居间费的税接待费、差旅费由居间人自行承担。

第三条、如居间人不能协助委托人达成东快线南段道路建设工程投资合作

协议签字生效，居间人不得要求报酬。

第四条、委托人，第一期的道路工程机械土石方工程在同等条件下应发包

给居间人。

第五条、如委托人背着居间人与居间人介绍的政府和相关职能部门私下签

定区东快线南段道路建设工程投资合作协议视为违约，应按照本合同约定的居

间费的10%的标准支付居间人违约约金，居间人仍有权取得约定的全部报酬。

委托人不按期约定时间支付居间费，每逾期一日，以一日计算，以此类推按照

第1页共22页

应当支付居间费总额的千分之二支付居间人违约。

第六条、合同争议的解决方法

本合同在履行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的依法向居

间人所在地人民法院起诉，签约地点：。

本合同一式四份各执二份

委托人：

法定代表人：居间人：

身份证号码：身份证号码：

年月日

居间合同篇2

甲方（委托人）：

乙方（受托人）：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分

协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

乙方接受甲方委托，负责就工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方

和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最

终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该

工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。

2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施

工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期

每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。

第2页共22页

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。

2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开

工后月内付清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同

向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。

六、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日