购物中心外围墙施工合同书.docx

购物中心外围墙施工合同书

合同编号：__________

甲方（施工方）：__________

乙方（业主方）：__________

鉴于甲方具备购物中心外围墙施工的资质和能力，乙方希望甲方按照乙方的要求完成购物中心外围墙的施工工程，甲乙双方经友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同：

一、工程概述

1.1工程名称：购物中心外围墙施工工程。

1.2工程地点：__________。

1.3工程范围：包括但不限于外围墙的拆除、新建、装饰等施工工作。

1.4工程质量：应达到国家相关标准和行业规范的要求。

二、合同价格

2.1甲方按照本合同约定的工程范围和工程质量完成施工，乙方应支付甲方合同价款。

2.2合同价款：双方约定的合同价款为人民币__________元（大写：__________元整）。

三、工期

3.1甲方应按照双方约定的工期完成施工工程。

3.2工期：自合同签订之日起计算，共计__________日。

四、支付方式

4.1乙方按照双方约定的支付方式和时间向甲方支付合同价款。

4.2乙方支付合同价款的期限：自甲方完成施工工程并经乙方验收合格之日起__________日内。

五、验收

5.1甲方完成施工工程后，应向乙方提出验收申请。

5.2乙方应在接到甲方验收申请后__________日内进行验收，并出具验收合格证明。

六、违约责任

6.1甲方未能按照约定的工期完成施工工程的，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：__________。

6.2乙方未能按照约定的支付方式和时间向甲方支付合同价款的，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：__________。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同附件

8.1本合同的附件包括但不限于：__________。

九、其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________。

甲方（施工方）：__________

乙方（业主方）：__________

签订日期：__________

附件：__________

以下为特殊应用场景及相关说明：

一、特殊应用场景：购物中心外围墙施工工程规模较大，涉及多个施工团队协作。

相关说明：在涉及多个施工团队协作的情况下，甲方需在合同中明确各团队的职责和施工范围，避免施工过程中出现责任不清、施工重复等问题。同时，在合同中应增加一条关于施工协调的条款，规定甲方应设立专门的施工协调人员，负责协调各团队之间的施工进度和配合。

二、特殊应用场景：购物中心外围墙施工过程中，需要与购物中心内部商户进行协调。

相关说明：在施工过程中，可能会影响到购物中心内部商户的正常经营。因此，在合同中应增加一条关于商户协调的条款，规定甲方应设立专门的商户协调人员，负责与购物中心内部商户进行沟通和协调，确保施工过程对商户的影响降到最低。

三、特殊应用场景：购物中心外围墙施工过程中，遇到恶劣天气等不可抗力因素导致工期延误。

相关说明：在合同中应增加一条关于不可抗力因素的条款，规定在遇到恶劣天气等不可抗力因素导致工期延误时，甲方应在合同约定的工期内完成施工，并采取必要的措施确保施工安全。同时，乙方应在不可抗力因素消失后，给予甲方合理的工期延长。

四、特殊应用场景：购物中心外围墙施工过程中，出现材料价格上涨等市场因素导致施工成本增加。

相关说明：在合同中应增加一条关于市场因素导致施工成本增加的条款，规定在出现材料价格上涨等市场因素导致施工成本增加时，甲方应及时通知乙方，并与乙方协商确定合理的合同价款调整方案。

五、特殊应用场景：购物中心外围墙施工过程中，出现设计变更或施工方案调整。

相关说明：在合同中应增加一条关于设计变更或施工方案调整的条款，规定在出现设计变更或施工方案调整时，甲方应及时通知乙方，并与乙方协商确定合理的工期延长和合同价款调整方案。

在实际操作过程中，可能会遇到以下相关问题和注意事项：

1.工期延误：在施工过程中，可能会因为各种原因导致工期延误。为了避免工期延误，甲方应制定合理的施工计划，并与乙方进行充分的沟通和协调。同时，在合同中应明确工期延误的责任和违约金的计算方式。

2.施工质量不符合要求：在施工过程中，可能会出现施工质量不符合要求的情况。为了避免施工质量不符合要求，甲方应制定严格的施工质量标准和验收标准，并设立专门的施工质量监督人员。同时，在合同中应明确施工质量不符合要求的处理方式和违约金的计算方式。

3.支付延迟：在施工过程中，可能会出现乙方支付延迟的情况。为了避免支付延迟，乙方应按照合同约定的支付方式和时间向甲方支付合同价款。同时，在合同中应明确支付延迟的责任和违约金的计算方式。

原始合同所需