娱乐设施厂房施工合同书.docx

娱乐设施厂房施工合同书

第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

鉴于：

1.业主拥有位于【地址】的土地，并计划在其上建设娱乐设施厂房（以下简称“本项目”）；

2.承包商具备丰富的建筑施工经验和资质，愿意承担本项目的施工任务；

双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行：

一、合同范围

1.1本合同的范围包括但不限于：土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程等相关施工内容。

1.2业主应向承包商提供本项目的设计文件、施工图纸、技术规范等必要资料。

1.3承包商应按照业主提供的设计文件、施工图纸、技术规范等要求进行施工，并确保施工质量符合国家标准和行业规范。

二、合同价款

2.1双方确认本项目的合同价款为【金额】元。

2.2业主应按照约定的付款方式和时间向承包商支付合同价款。

2.3若发生工程变更，双方应根据变更内容协商调整合同价款。

三、工期

3.1承包商应按照双方约定的工期完成本项目的施工任务。

3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定合理的延长工期。

四、质量保证

4.1承包商应确保本项目的施工质量符合国家标准、行业规范和业主的要求。

4.2承包商应提供质量保证书和售后服务承诺书，并按照约定承担保修责任。

五、违约责任

5.1双方应严格履行本合同的约定，若一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同附件

7.1本合同的附件包括但不限于：设计文件、施工图纸、技术规范、质量保证书、售后服务承诺书等。

7.2附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【期限】年。

甲方（业主）：__________

乙方（承包商）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同各方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于：

1.业主拥有位于【地址】的土地，并计划在其上建设娱乐设施厂房（以下简称“本项目”）；

2.承包商具备丰富的建筑施工经验和资质，愿意承担本项目的施工任务；

3.监理方具备相应的监理资质和经验，愿意为本项目的施工提供监理服务；

业主、承包商和监理方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行：

一、合同范围

1.1本合同的范围包括但不限于：土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程等相关施工内容。

1.2业主应向承包商提供本项目的设计文件、施工图纸、技术规范等必要资料。

1.3承包商应按照业主提供的设计文件、施工图纸、技术规范等要求进行施工，并确保施工质量符合国家标准和行业规范。

1.4监理方负责对施工过程进行全程监理，确保施工质量符合国家标准、行业规范和业主的要求。

二、合同价款

2.1双方确认本项目的合同价款为【金额】元。

2.2业主应按照约定的付款方式和时间向承包商支付合同价款。

2.3若发生工程变更，双方应根据变更内容协商调整合同价款。

三、工期

3.1承包商应按照双方约定的工期完成本项目的施工任务。

3.2若因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定合理的延长工期。

四、质量保证

4.1承包商应确保本项目的施工质量符合国家标准、行业规范和业主的要求。

4.2承包商应提供质量保证书和售后服务承诺书，并按照约定承担保修责任。

4.3监理方应对施工质量进行监督检查，如发现质量问题，有权要求承包商整改。

五、违约责任

5.1双方应严格履行本合同的约定，若一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2若承包商未按约定工期完成施工任务，应向业主支付逾期违约金。

5.3若监理方未能履行监理职责，导致施工质量不符合约定，应向业主承担违约责任。

六、甲方权利

6.1甲方有权对施工过程进行监督，对施工质量进行验收。

6.2甲方有权要求承包商和监理方提供施工进度报告和质量检查报告。

6.3甲方有权对施工过程中的问题提出整改要求，并要求承包商和监理方按照要求进行整改。

七、甲方利益

7.1甲方在本项目施工过程中享有优先权益，包括但不限于施工进度、质量保证、售后服务等方面的优先权。

7.2甲方有权要求承包商提供优