建筑施工合同的全球项目管理.docx

建筑施工合同的全球项目管理

合同编号：__________

建筑施工合同的全球项目管理

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为项目的投资方和项目发起方，乙方为具有相应资质和能力的施工方，双方为了共同完成项目目标，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条项目概述

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目内容：__________

1.4项目规模：__________

1.5项目投资估算：__________

第二条合同范围与工作内容

2.1乙方依据本合同的约定，负责本项目的施工、设备供应及安装、调试、培训、验收等全部工作。

2.2乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成本项目施工任务。

2.3甲方应按照合同约定的付款方式、付款时间，向乙方支付合同价款。

第三条合同价格

3.1本合同的价格为：__________元（大写：____________________________元整）。

3.2甲方支付乙方的款项包括：预付款、进度款、验收款和质保金。

3.3付款方式：__________

3.4付款时间：__________

第四条工期

4.1本项目的工期为：__________天。

4.2乙方应按合同约定的时间节点完成施工任务。

4.3乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

第五条质量与验收

5.1乙方应按照合同约定的质量标准完成本项目。

5.2项目验收合格的标准为：__________

5.3项目验收不合格的，乙方应负责整改，并承担整改费用。

第六条保密条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

6.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任

7.1乙方未按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务的，应承担违约责任。

7.2甲方未按照合同约定的付款方式、付款时间支付合同价款的，应承担违约责任。

7.3双方其他违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.项目概述文档

2.施工图纸和技术规范

3.乙方资质证明文件

4.付款凭证和转账记录

5.验收报告

6.整改措施方案

7.保密协议

8.争议解决协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务的，属于违约行为。

2.甲方未按照合同约定的付款方式、付款时间支付合同价款的，属于违约行为。

3.双方其他违反合同约定的行为，经双方确认，可认定为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.建筑施工合同：是指甲方作为项目投资方和项目发起方，乙方作为具有相应资质和能力的施工方，为了共同完成项目目标，经协商一致而订立的合同。

3.质保金：是指乙方在项目验收合格后，为保证项目在质保期内正常运行，按照合同约定预留的一定金额。

4.争议解决：是指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误的问题，乙方应立即通知甲方，并制定整改措施和时间表，确保工程按时完成。

2.遇到质量问题，乙方应立即整改，并承担整改费用。甲方有权要求乙方返工或赔偿损失。

3.遇到付款问题，乙方应提供相关付款凭证和转账记录，甲方应按照合同约定及时支付合同价款。

4.遇到保密信息泄露的问题，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方损失。

5.遇到争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于建筑施工领域的项目管理和协调。

2.适用于涉及跨国界、跨地域的工程项目。

3.适用于需要乙方提供施工、设备供应及安装、调试、培训、验收等全面服务的项目。

4.适用于甲方作为投资方和项目发起方，乙方作为具有相应资质和能力的施工方的合作模式。