港口施工合同模板.docx

港口施工合同模板

合同编号：__________

地址：

联系电话：

地址：

联系电话：

鉴于：

2.承包商愿意接受业主的委托，为业主完成项目的施工任务；

3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。

第一条合同范围与内容

1.1本合同范围内的施工内容如下：

（详细列出施工内容，如：港口建设、码头扩建、航道疏浚等）

1.2承包商应按照本项目的设计文件、技术规范和施工图纸等要求，完成施工任务。

第二条合同价格与支付

2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向承包商支付合同价款。

2.3承包商完成施工任务且经验收合格后，业主应在验收合格证书出具后15日内支付剩余合同价款。

第三条施工期限

3.1承包商应在本合同约定的施工期限内完成施工任务。施工期限自本合同签订之日起至__________日止。

3.2承包商因自身原因导致施工进度延误的，应承担相应的违约责任。

第四条质量与验收

4.1承包商应保证施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和本项目设计要求。

4.2项目验收合格的标准为：

（详细列出验收标准，如：工程质量满足设计文件要求，施工安全无重大事故等）

4.3业主或其委托的验收机构应在施工完成后对项目进行验收。经验收合格的，予以接收；经验收不合格的，承包商应按照验收意见整改，并承担由此产生的费用。

第五条违约责任

5.1承包商未按照本合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金为本合同价款的__________%。

5.2业主未按照本合同约定支付合同价款的，应承担违约责任，向承包商支付违约金，违约金为本合同价款的__________%。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.施工图纸

2.设计文件

3.技术规范

4.验收标准

5.施工方案

6.工程量清单

7.付款凭证

8.验收报告

9.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.承包商未按照合同约定完成施工任务：

认定标准：未按照施工图纸、设计文件和技术规范要求完成施工。

违约金计算：按照合同价款的百分比计算违约金。

2.业主未按照合同约定支付合同价款：

认定标准：未按照约定的付款节点和付款比例支付价款。

违约金计算：按照合同价款的百分比计算违约金。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指承担某港口建设项目的一方。

2.乙方：指接受甲方委托，承担施工任务的一方。

3.合同价款：指双方约定的完成施工任务后，乙方应得的报酬。

4.施工期限：指双方约定的完成施工任务的期限。

5.验收合格：指施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和本项目设计要求。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决问题：双方协商确定合理的整改措施，如调整施工计划、增加施工人员等。

2.施工质量问题：

解决问题：及时整改，按照验收意见进行补救措施，直至符合验收标准。

3.付款纠纷：

解决问题：双方依据合同约定，核对付款金额和付款节点，如有争议，可通过协商或法律途径解决。

五、所有应用场景：

1.港口建设项目

2.码头扩建工程

3.航道疏浚工程

4.港口附属设施建设

5.海洋工程