会议室施工合同诉讼判决.docx

会议室施工合同诉讼判决

合同编号：__________

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方拥有会议室并进行施工改造的需求，乙方具备相关施工资质和经验，双方经友好协商，就甲方会议室施工事宜达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：甲方会议室施工改造项目

1.2工程地点：甲方所在地

1.3工程内容：包括但不限于会议室内部装修、音响设备安装、灯光系统改造、网络布线等。

二、工程价款

2.1本工程总造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内予以确认或提出修改意见。

2.3工程款支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%；

（2）工程进度达到____%，甲方支付乙方工程总价款的____%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%。

2.4乙方应按照甲方要求提供正规发票。

三、工程进度与质量

3.1乙方应按照双方约定的施工周期完成工程，如有特殊情况导致工程延期，乙方应提前通知甲方，并征得甲方同意。

3.2乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。

3.3工程验收：

（1）工程完成后，甲方应组织相关人员对工程进行验收；

（2）甲方应在验收合格后____个工作日内向乙方支付剩余工程款；

（3）如甲方在验收过程中提出整改要求，乙方应在____个工作日内按照甲方要求进行整改，并重新验收。

四、违约责任

4.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×0.5%×逾期天数。

4.2乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或退还部分工程款。

4.3若乙方在施工过程中发生安全事故，造成甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________

一、附件列表：

1.乙方施工资质证明文件

2.工程预算明细表

3.工程进度计划表

4.工程验收报告

5.安全事故报告

6.付款凭证

7.整改通知及回复

二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。

2.乙方施工质量不符合约定，认定为违约行为。

3.乙方在施工过程中发生安全事故，造成甲方损失，认定为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指拥有会议室并进行施工改造需求的当事人。

2.乙方：指具备相关施工资质和经验，承担会议室施工改造的当事人。

3.工程预算：指乙方根据甲方需求提交的施工费用明细表。

4.工程进度：指乙方按照约定完成施工改造的过程。

5.工程验收：指甲方对乙方完成的施工改造进行检验、认可的过程。

6.违约金：指乙方因违约行为支付给甲方的经济赔偿。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.乙方未按约定时间完成工程：

解决办法：甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，并要求乙方在规定时间内完成工程。

2.乙方施工质量不符合约定：

解决办法：甲方有权要求乙方重新施工或退还部分工程款。

3.乙方在施工过程中发生安全事故：

解决办法：乙方应承担相应赔偿责任，并根据合同约定支付赔偿金额。

4.工程验收不合格：

解决办法：乙方应在规定时间内按照甲方要求进行整改，并重新验收。

五、所有应用场景：

1.甲方拥有会议室并进行施工改造的需求。

2.乙方具备相关施工资质和经验。

3.双方就会议室施工事宜达成协议。

4.乙方按照约定完成施工改造。

5.甲方对乙方完成的施工改造进行验收。

6.乙方按约定期限支付工程款。

7.双方在履行合同过程中发生争议，通过友好协商或诉讼解决。