城市路灯建设施工合同.docx

城市路灯建设施工合同

合同编号：__________

合同各方：

甲方：（全称）

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于：

双方经充分协商，达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：城市路灯建设项目

1.2工程地点：（具体地址）

1.3工程内容：按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成路灯的安装、调试及相关附属工程。

1.4工程规模：（根据实际情况填写）

1.5工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

二、合同主体

2.1甲方：（全称）

2.2乙方：（全称）

三、合同价格

3.1双方确认，本工程合同价格为固定价格，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2乙方应按照约定的施工内容和质量要求，完成本工程。

四、施工期限

4.1乙方应按照甲方要求，确保本工程在约定的工期内完成。

4.2甲方应提供乙方所需的施工图纸、技术要求及相关资料，确保乙方能够正常施工。

五、工程质量

5.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

5.2乙方应对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，确保工程顺利进行。

六、付款方式及进度

6.1本工程付款方式为：（根据实际情况选择付款方式，如预付款、进度付款、验收合格后付款等）

6.2付款进度及金额：（根据实际情况填写）

七、违约责任

7.1乙方如未能按照约定的工期完成工程，应按照合同约定向甲方支付违约金。

7.2甲方如未能按照约定时间支付工程款，应按照合同约定向乙方支付滞纳金。

八、争议解决

8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。

九、其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日起终止。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.施工图纸和技术要求

2.工程量清单

3.材料及设备规格书

4.施工方案和施工组织设计

5.安全生产措施及应急预案

6.质量保证书

7.验收标准和方法

8.付款凭证和工程进度报告

9.变更协议

10.双方签订的补充协议或修正案

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。

2.乙方施工质量不符合约定或相关法律法规，视为违约。

3.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。

4.甲方未提供乙方所需的施工图纸、技术要求及相关资料，视为违约。

5.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指城市路灯建设项目的业主。

2.乙方：指承担城市路灯建设项目施工任务的施工单位。

3.合同工期：指合同约定的乙方完成工程的时间期限。

4.工程质量：指工程符合施工图纸、技术要求及相关法律法规的程度。

5.工程款：指甲方按照合同约定支付给乙方的报酬。

6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

7.滞纳金：指甲方未按约定时间支付工程款时，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如遇不可抗力因素导致延误，应及时与甲方沟通，共同协商解决。

2.施工质量问题：乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。

3.工程款支付问题：甲方应按照合同约定及时支付工程款。如甲方逾期支付，乙方可依法申请逾期付款赔偿。

4.变更事项：如合同执行过程中发生变更，双方应签订变更协议，明确变更内容、范围、工期、价款等事项。

5.争议解决：双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议。如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.城市路灯新建项目

2.城市路灯升级改造项目

3.城市道路拓宽工程配套路灯建设

4.农村地区路灯建设项目

5.景区、公园等公共场所路灯建设

6.任何需要专业施工单位承担路灯安装、调试及相关附属工程的场景