建设工程招投标与合同管理 第2版 第5章 建设工程勘察设计合同管理.pptVIP

5.3建设工程勘察合同的履行案例分析某甲建筑公司与某乙勘察设计公司签订了勘察合同，约定由乙公司从事工程勘察。在履行合同中，乙公司数次要求甲公司提供地下埋藏物资料，甲公司认为这是乙公司的工作，拒绝配合。乙公司无奈只好自行准备。工作结束后，甲以乙工期过长，且不符合要求为由，拒绝支付价款。乙公司只好向法院提起诉讼，要求甲公司履行义务。分析：提供地下埋藏物资料是发包人的义务。如果发包人不能提供相关资料，由勘察人收集时，发包人需向勘察人支付相应费用；由此耽误的工期，也由发包方负责。发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作；按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。5.3建设工程勘察合同的履行一般义务勘察人的责任123勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和文物主管部门报告并妥善保护。勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。5.3建设工程勘察合同的履行勘察人的责任质量成果勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。知识产权除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。勘察合同的工期5.3建设工程勘察合同的履行勘察人应在合同约定的时间内提供勘察成果资料，勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。出现下列情况时，可以相应延长合同工期：（1）任务（内容）与技术要求变更；（2）工作量变化；（3）不可抗力影响；（4）非勘察人原因造成的停、窝工等。除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在以上情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照合同价款与调整执行。5.3建设工程勘察合同的履行勘察费用的支付合同价款的形成合同双方在专用合同条款中约定：合同当事人可选择总价合同、单价合同、其他合同价款形式中的一种合同价款形式来确保建设工程勘察合同的履行。需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照争议解决的约定处理。定金或预付款实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。5.3建设工程勘察合同的履行勘察费用的支付进度款的支付合同价款的结算可按照合同价款与调整和变更合同价款确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。发包人不按合同约定支付进度款