工程建设委托施工合同格式模板.docx

工程建设委托施工合同格式模板

合同编号：__________

工程建设委托施工合同格式模板

甲方（委托方）：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（施工方）：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为实施某项工程建设，需委托乙方进行施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程预算：____________________

1.6工程周期：自____年__月__日起至____年__月__日止。

二、施工要求

2.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工任务。

2.2乙方应按照约定的工期完成工程，不得延误。

2.3乙方应保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。

2.4乙方应遵守国家及地方有关工程建设的规定，确保工程安全。

2.5乙方应按照约定的材料和设备标准进行施工。

三、合同价格及支付

3.1双方同意，本工程的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

3.2甲方应按照约定的付款进度，向乙方支付合同价款。

3.3乙方应提供等额的发票，以便甲方进行报销。

四、工期延误

4.1由于乙方原因导致工程延误的，乙方应承担相应的违约责任。

4.2由于甲方原因导致工程延误的，甲方应承担相应的违约责任。

五、工程质量

5.1乙方应按照约定的质量标准进行施工，确保工程质量。

5.2工程完工后，甲方有权对工程进行验收。

5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改。

六、保密条款

6.1双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。

6.2保密期限自本合同签订之日起至工程完工之日止。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.材料和设备清单

4.工程量清单

5.施工进度计划

6.工程质量验收标准

7.保密协议

8.施工安全事故应急预案

9.工程保修条款

二、违约行为及认定：

1.工期延误：未按照约定的工期完成工程。

2.工程质量不符合约定：工程验收不合格。

3.材料和设备不符合约定：未按照约定的材料和设备标准进行施工。

4.保密信息泄露：未履行保密义务，泄露对方商业秘密和机密信息。

5.未履行合同义务：不按照合同约定进行施工或支付价款。

三、法律名词及解释：

1.工程建设：指建筑物、构筑物及其附属设施的建造和安装活动。

2.施工方：指承担工程建设施工任务的企业或个体经营者。

3.委托方：指委托施工方进行工程施工的企业或个体经营者。

4.工期：指合同约定的工程完成时间。

5.工程质量：指工程符合国家法规、标准和设计要求的状态。

6.违约行为：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：立即整改，重新验收，确保工程达到约定质量标准。

3.材料和设备问题：及时更换，索赔损失，确保工程顺利进行。

4.保密信息泄露：加强保密意识，签订保密协议，泄露信息承担法律责任。

5.合同履行争议：友好协商解决，无法解决可依法向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.房地产开发商委托施工企业进行住宅小区建设。

2.国有企业委托施工企业进行基础设施建设项目。

3.私营企业委托施工企业进行工厂车间建设。

4.政府机关委托施工企业进行公共设施建设。

5.事业单位委托施工企业进行校园设施建设。