度假区建设砌墙施工合同.docx

度假区建设砌墙施工合同

合同编号：__________

甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

一、工程概况

1.1工程名称：度假区建设项目砌墙施工工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：根据甲方提供的施工图纸和施工要求，乙方负责砌墙施工，包括墙体砌筑、抹灰、涂料等。

二、合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价应包含施工过程中的一切费用，包括材料费、人工费、机械使用费、利润及风险等。

2.3合同价款支付方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；

（4）剩余的10%作为质保金，在质保期满后无息支付。

三、施工期限

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工要求，保证砌墙工程的施工进度和质量。

3.2乙方应在合同约定的施工期限内完成本工程，施工期限自双方签订合同之日起计算，共计__________日。

3.3乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方要求采取措施加快施工进度，并承担因此产生的费用。

四、工程质量

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，保证砌墙工程的质量和安全。

4.2乙方应对施工过程中出现的问题及时报告甲方，并按照甲方的要求进行整改。

4.3工程验收合格标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关规定进行验收，达到合格等级。

五、违约责任

5.1乙方如未按照约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

5.2甲方如未按照约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日利率__________‰。

5.3双方因履行合同发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.2诉讼费用由败诉方承担。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程验收合格之日止。

7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.甲方营业执照复印件

2.甲方法定代表人身份证明

3.乙方资质证书复印件

4.乙方法定代表人身份证明

5.施工图纸

6.施工要求和技术规范

7.工程量清单

8.材料供应合同

9.施工进度计划

10.质量保证书

11.安全施工措施

12.付款凭证

13.验收报告

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成施工任务，视为违约。

2.甲方未按照约定支付合同价款，视为违约。

3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。

4.乙方未按照施工图纸和施工要求施工，视为违约。

5.甲方未按照约定提供施工条件或材料，视为违约。

6.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延误，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指度假区建设项目的所有权人。

2.乙方：指具备相关资质的砌墙施工单位。

3.合同总价：指双方约定的完成本工程所需支付的总金额。

4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

5.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付的逾期利息。

6.质保金：指作为工程质量保证的款项，在质保期满后无息支付。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程进度。

2.施工质量问题：乙方应按照约定标准进行施工，发现问题及时整改。

3.支付纠纷：双方应按照合同约定履行支付义务，如有争议可通过协商解决。

4.施工条件不足：甲方应按照约定提供施工条件，如不具备条件应及时通知乙方并协商解决。

5.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成时可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.度假区建设项目砌墙施工

2.