2024年工程建设项目总承包合同样式.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

2024年工程建设项目总承包合同样式

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程

1.4总承包

第二条合同范围与工作内容

2.1工程范围

2.2工作内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条工程进度与交付

4.1工程进度计划

4.2交付条件

4.3延期交付

第五条质量与标准

5.1质量要求

5.2标准规范

第六条合同的履行与维护

6.1合同履行

6.2合同维护

第七条变更与解除

7.1变更条件

7.2解除条件

第八条违约责任

8.1发包人违约

8.2承包人违约

第九条争议解决

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3仲裁解决

第十条合同的生效、变更与终止

10.1合同生效

10.2合同变更

10.3合同终止

第十一条保密条款

11.1保密内容

11.2保密期限

第十二条知识产权保护

12.1知识产权归属

12.2知识产权保护

第十三条税费

13.1税费承担

13.2税收优惠政策

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程

1.4总承包

总承包是指乙方根据本合同约定，对项目的设计、采购、施工、调试等全过程或其中一部分进行统筹组织、协调管理，并承担相应责任的服务方式。

第二条合同范围与工作内容

2.1工程范围

乙方负责项目的整体设计、采购、施工、调试等工作，确保项目满足甲方提出的功能需求和质量标准。

2.2工作内容

乙方应按照本合同约定，完成项目的设计方案、施工图纸、采购材料、施工安装、调试运行等工作，并负责项目试运行和验收。

第三条合同价格

3.1合同总价

本合同总价是指乙方按照本合同约定完成项目所涉及的各项工作，甲方应支付给乙方的全部费用，包括但不限于设计费、采购费、施工费、调试费等。

3.2价格调整

合同总价在合同签订后，如因市场行情变化、政策调整等原因导致费用发生变动，双方可协商调整合同价格。

3.3支付方式

甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同款项。支付方式可采用银行转账、支票等方式。

第四条工程进度与交付

4.1工程进度计划

乙方应按照本合同约定的工程进度计划完成项目，如有延期，应提前通知甲方，并采取措施减轻甲方损失。

4.2交付条件

项目完成后，乙方应按照本合同约定的交付条件，向甲方交付项目。项目交付后，乙方应提供必要的培训和售后服务。

4.3延期交付

如乙方原因导致项目延期交付，乙方应承担相应的违约责任。如因不可抗力等不可预见原因导致延期，双方可协商延长合同工期。

第五条质量与标准

5.1质量要求

乙方应按照本合同约定的质量要求，完成项目。项目质量应符合国家、行业和地方的相关标准规范。

5.2标准规范

项目的设计、施工、调试等环节，应遵循国家、行业和地方的相关标准规范。如甲方有特殊要求，乙方应按照甲方的要求执行。

第六条合同的履行与维护

6.1合同履行

乙方应严格按照本合同约定的条款和双方的权利义务，履行合同。

6.2合同维护

合同履行过程中，双方应积极沟通，协调解决合同履行中出现的问题，共同维护合同的履行。

第七条变更与解除

7.1变更条件

合同履行过程中，如因甲方需求变更、政策调整等原因，需对合同内容进行变更，双方可协商签订补充协议。

7.2解除条件

合同履行过程中，如发生不可抗力等不可预见情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。

第八条违约责任

8.1发包人违约

发包人未能按照本合同约定履行其义务的，应承担违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。

8.2承包人违约

承包人未能按照本合同约定履行其义务的，应承担违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。

第九条争议解决

9.1协商解决

合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商的方式解决。

9.2调解解决

如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

9.3仲裁解决

如调解不成，任何一方均有权向合同签订地或有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条合同的生效、变更与终止

10.1合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

10.2合同变