2023年工程维修合同样本.docxVIP

2023年工程维修合同样本

工程维修合同

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程维修事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________。

2.工程地点：____________________。

3.工程内容：具体维修项目包括（请列举维修项目内容）。

4.工程期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。

二、合同价款及支付方式

1.本工程维修费用总计人民币______元（大写：____________________）。具体细节见附件报价单。

2.甲方在合同签订后______日内支付乙方工程总价的______%（即人民币______元）作为预付款。工程完工验收合格后______日内付清尾款。若因甲方原因导致合同终止或中止履行，预付款视为违约金不予退还。

3.乙方需提供正规发票，税金由乙方承担。

三、工程要求及质量标准

1.乙方须按照甲方提出的要求和工程规范进行施工，确保工程质量达到国家相关标准。任何工程变更需双方共同书面确认。

2.工程竣工后，乙方需提供竣工图纸及相关技术资料。

3.工程验收按照国家标准进行，甲方有权委托相关部门进行质量检测并保留最终验收权。验收不合格部分，乙方须按要求整改直至合格为止。

四、工期延误与违约责任

1.若因乙方原因造成工期延误，每逾期一日，乙方需支付甲方合同总价款______%的违约金。逾期超过______日，甲方有权解除合同并要求乙方支付相应违约金。若因甲方原因造成工期延误，则工期相应顺延。

2.若因乙方施工质量问题导致工程不合格或存在安全隐患，乙方需承担全部责任并承担由此产生的所有费用。甲方有权扣除相应款项作为违约金。若因甲方提供的材料或现场条件导致质量问题，责任由甲方承担。

五、安全施工及保修责任

1.乙方在施工过程中应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。若因乙方原因造成安全事故，责任由乙方承担。甲方有权利要求乙方停止一切不安全施工行为，造成的损失由乙方承担。

2.工程保修期为竣工验收合格之日起______年。保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修并承担由此产生的一切费用和责任。保修期满后无质量问题可不再续保或者按照行业标准收取相关费用。具体保修范围和责任约定详见附件保修协议。

六、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。本合同的解释权归甲方所有。未尽事宜按照国家法律法规和行业惯例处理执行或者甲乙双方另行协商处理并作为本合同附件，作为本合同的补充条款存在（该补充条款与原合同具有同等法律效力）。合同附件同本合同具有同等法律效力。甲乙双方均需要严格履行本合同各条款所规定的义务和责任以及未尽事宜事项处理办法，否则将承担相应的违约责任甚至法律责任；若由于人力不可抗拒原因致使无法完成施工或者合同履行停止延误所造成的损失各自承担后并无须承担赔偿责任。（因质量不符合约定的除外）。此外还必须在上级部门主管允许的合理情况下顺延工期等情形处理办法及结果双方以书面加盖双方单位公章的处理办法与过程作为佐证予以备案以核实与追查免责行为真实情况结果情况。（执行中以最终生效合同或签订文件加盖甲乙双方公司公章确定的相关免责事项执行条款处理决定和处理文件为标准执行本项目内容结果和协议实施约定成果最终版本与实际情况的真实可靠性和真实状态。）本合同一式四份共二页双面打印共八面甲乙双方各执一份备案一份自双方签字盖章之日起生效合同项目包括规定办法规则说明协议书其他说明文档文本最终签字确定协议本合同适用期包括两个组成部分规定实际施工作业条款为甲乙双方共同认可遵守的条款内容并严格执行合同条款内容甲乙双方共同遵守履行本合同全部条款内容本协议最终解释权归属最终鉴定单位和决策权中心机关以此本合同相关权益自行确认核定和解释后生效本合同效力并依此严格执行合同约定协议最终条款以合同实际约定内容为准且以合法合规方式签订和履行完毕本合同法律效力以法律判决文书确定合同生效结果止本合同约定双方均已阅读并认可本合同约定协议约定结果本协议最终签署页及签署栏均填写完整真实信息后合同正式生效合同有效期自双方签字盖章之日起至竣工验收结算后付清全款自动失效本合同约定有效期满后双方重新商议合同条款续约或终止合同本合同条款执