2024年外墙涂装工程施工合同样例.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

2024年外墙涂装工程施工合同样例

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包方定义

1.2承包方定义

1.3工程定义

第二条合同范围与工程内容

2.1工程范围

2.2工程内容

第三条合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

第四条合同工期

4.1工期要求

4.2工期延误

第五条质量标准与要求

5.1质量标准

5.2质量监督

第六条材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

第七条施工安全

7.1安全标准

7.2安全事故处理

第八条知识产权与保密

8.1知识产权保护

8.2保密条款

第九条违约责任

9.1发包方违约

9.2承包方违约

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2诉讼或仲裁地点

第十一条合同的变更与解除

11.1合同变更

11.2合同解除

第十二条合同的终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止后的处理

第十三条合同的继承与转让

13.1合同继承

13.2合同转让

第十四条其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同效力

14.4合同附件

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包方定义：甲方为项目所有权人或其合法授权人，负责对工程项目的实施进行监督和管理。

1.2承包方定义：乙方为具有相应资质的施工单位，负责按照合同约定完成工程的施工。

1.3工程定义：本合同项下的工程指的是位于____的____栋建筑的外墙涂装工程，具体范围和面积以合同附件为准。

第二条合同范围与工程内容

2.1工程范围：本合同约定的工程范围包括但不限于外墙基层处理、涂料选型、施工方案设计、涂料施工、施工期间的质量控制及施工后的售后服务等。

2.2工程内容：乙方应按照合同约定的施工工艺和质量标准，完成外墙涂装工程的施工，并确保工程在质保期内满足约定的质量要求。

第三条合同价格

3.1合同总价：本合同约定的工程总价为人民____元整（大写：人民币____元整），该价格包括但不限于施工人工费、材料费、设备费、管理费、税费等全部施工成本。

3.2价格调整：合同总价在合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等因素影响，可按照双方约定的价格调整机制进行调整。

3.3支付方式：甲方按照合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体支付方式为____（银行转账、现金支付等）。

第四条合同工期

4.1工期要求：乙方应按照合同约定的时间表完成工程的施工，总工期为____日。

4.2工期延误：如乙方原因导致工程延期，应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。

第五条质量标准与要求

5.1质量标准：乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准和规范。

5.2质量监督：甲方有权对施工过程进行监督，要求乙方对不合格的部分进行整改，直到满足合同约定的质量要求。

第六条材料与设备

6.1材料供应：乙方应按照合同约定的材料品牌、型号和质量标准采购施工材料，并负责材料到场后的保管和使用。

6.2设备供应：乙方应提供合同约定的施工设备，并确保设备的安全性和正常运行。

第七条施工安全

7.1安全标准：乙方应遵守国家及地方的安全生产法律法规，严格按照安全施工规程进行施工。

7.2安全事故处理：如施工过程中发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并及时通知甲方，按照相关法律法规和合同约定处理安全事故。

第八条知识产权与保密

8.1知识产权保护：乙方应确保施工过程中不侵犯任何第三方的知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等。

8.2保密条款：乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不得向任何第三方披露。

第九条违约责任

9.1发包方违约：如甲方未能按照合同约定履行其义务，应向乙方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式按合同约定执行。

9.2承包方违约：如乙方未能按照合同约定履行其义务，应向甲方支付违约金，违约金的具体金额和计算方式按合同约定执行。

第十条争议解决

10.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁机构仲裁，或者依法向合同约定的法院提起诉讼。

10.2诉讼或仲裁地点：如选择诉讼，诉讼地点为合同约定的法院；如选择仲裁，仲裁地点为合同约定的仲裁机构。

第十一条合同的变更与