2024年工程专业履约担保协议范本.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

2024年工程专业履约担保协议范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同当事人

1.2工程专业

1.3履约担保

1.4违约行为

1.5赔偿责任

2.合同标的

2.1工程范围

2.2质量标准

2.3工程进度

3.担保方式

3.1担保金额

3.2担保期限

3.3担保责任

4.担保措施

4.1提供担保物

4.2提供担保人

4.3担保物权属证明

5.合同的履行

5.1工程款的支付

5.2工程变更

5.3工程验收

6.合同的变更与解除

6.1合同变更条件

6.2合同解除条件

7.违约责任

7.1承包商违约

7.2发包人违约

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

9.合同的生效、终止与解除

9.1合同生效条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除条件

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

11.合同的转让

11.1转让条件

11.2转让程序

12.法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决

13.其他条款

13.1合同的书面形式

13.2合同的修改和补充

13.3合同的解除和终止

14.附件

14.1担保物清单

14.2担保人资料

14.3工程图纸和技术文件

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同当事人

本合同当事人包括发包人和承包人。发包人指合同中约定的有权委托他人进行工程建设的法人或其他组织；承包人指合同中约定的承担工程建设的法人或其他组织。

1.2工程专业

本合同涉及的工程专业包括但不限于：建筑工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、市政工程、道路工程、桥梁工程、隧道工程、水利工程等。

1.3履约担保

承包人应按照合同约定向发包人提供履约担保。履约担保可以采用担保金、银行保函、担保公司担保等方式。

1.4违约行为

违约行为包括但不限于：未能按照合同约定完成工程；未能按照合同约定的质量标准完成工程；未能按照合同约定的工期完成工程；未能履行合同约定的其他义务。

1.5赔偿责任

承包人因违约行为给发包人造成损失的，应当承担赔偿责任。赔偿金额可以根据损失金额、逾期利息、违约金等计算。

第二条合同标的

2.1工程范围

承包人应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、验收等工作。

2.2质量标准

工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求，并满足发包人的使用功能需求。

2.3工程进度

承包人应按照合同约定的工期完成工程。如因特殊情况导致工期延误，需提前书面向发包人申请，并经发包人同意后方可调整。

第三条担保方式

3.1担保金额

履约担保金额为合同总价款的10%。

3.2担保期限

履约担保期限自工程验收合格之日起计算，最长不超过12个月。

3.3担保责任

如承包人未能按照合同约定履行义务，担保人应承担相应的赔偿责任。

第四条担保措施

4.1提供担保物

承包人应提供与担保金额相符的担保物，如银行存款、房产、土地等。

4.2提供担保人

4.3担保物权属证明

承包人应向发包人提供担保物的权属证明，以证实担保物的所有权归承包人所有。

第五条合同的履行

5.1工程款的支付

发包人应按照合同约定的付款节点和付款比例支付工程款。如发包人延迟支付，应支付逾期利息。

5.2工程变更

如发包人提出工程变更，双方应协商确定变更内容和费用，并在合同中予以明确。

5.3工程验收

工程验收应按照合同约定的标准进行。如验收不合格，承包人应按照发包人的要求进行整改，并承担整改费用。

第六条合同的变更与解除

6.1合同变更条件

合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.2合同解除条件

合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。如因承包人违约导致合同解除，承包人应承担相应的赔偿责任。

第八条违约责任

8.1承包商违约

如承包商未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿发包人因此所遭受的损失；支付违约金；按照合同约定承担其他违约责任。

8.2发包人违约

如发包人未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任。违约责任包括但不限于：赔偿承包人因此所遭受的损失；支付违约金；按照合同约定承担其他违约责任。

第九条争议解决

9.1协商解决

合同双方应通过友好协商的方式解决合同争议。

9.2调解解决

如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.3仲裁