2024二级水电站建设工程施工合约.docx

2024二级水电站建设工程施工合约

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲方为2024二级水电站建设工程的业主，具备相关建设资质和资金，需委托乙方承担该工程的建设施工任务；

鉴于乙方具备相应的设计、施工能力和经验，愿意承担该工程的建设施工任务；

双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称：2024二级水电站建设工程

1.2工程地点：（详细地址）

1.3工程规模：（详细规模）

1.4工程总投资：（总投资）

1.5工程工期：（工期）

第二条合同范围和内容

2.1乙方承担本合同工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等全部工作，并保证工程质量达到约定的标准。

2.2乙方应按照甲方的要求，完成合同范围内的各项工作，并接受甲方的监督和检查。

2.3乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按时交付。

第三条合同价格

3.1本合同的合同价格为（总价），其中包括设计费、施工费、设备采购费、安装费、调试费、验收费等所有费用。

3.2合同价格支付方式为：（支付方式，如分期支付、进度支付等）

3.3合同价格的调整方式为：（如有调整，应详细说明调整方式和条件）

第四条工程质量

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量。

4.2工程质量的验收标准为：（详细说明验收标准）

4.3乙方应承担因工程质量问题造成的全部责任，包括但不限于返工、修复、赔偿等。

第五条工期

5.1乙方应保证工程在合同约定的工期内完成。

5.2乙方应承担因工期延误造成的全部责任，包括但不限于罚款、赔偿等。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

6.3双方因违约行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同范围内的所有工作之日终止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

代表签字：

签订日期：2024年

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明

9.甲方权利和义务

9.1甲方应确保工程建设的合法性，提供合法的施工场地和必要的施工条件。

9.2甲方应按照合同约定及时支付合同价款，支付方式包括但不限于分期支付、进度支付等。

9.3甲方应对乙方提供的工程设计、施工和设备等保密信息进行严格保密，不得泄露给第三方。

10.甲方变更权

10.1甲方有权根据工程实际情况或国家政策变化，对工程的设计、施工要求等进行变更。

10.2甲方变更工程时，应提前通知乙方，并双方协商确定变更后的工程范围、价格、工期等相关事项。

11.甲方解除合同权

11.1在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同。

11.2甲方解除合同时，应提前通知乙方，并根据实际情况要求乙方支付违约金或承担其他赔偿责任。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明

12.乙方权利和义务

12.1乙方应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备采购、安装、调试、验收等全部工作。

12.2乙方应保证工程质量达到约定的标准，并接受甲方的监督和检查。

12.3乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按时交付。

13.乙方保密义务

13.1乙方应对甲方提供的工程设计、施工和设备等保密信息进行严格保密，不得泄露给第三方。

13.2乙方违反保密义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失。

14.乙方变更权

14.1乙方应在合同履行过程中，根据工程实际情况或技术进步，提出合理的变更建议。

14.2乙方变更工程时，应提前通知甲方，并双方协商确定变更后的工程范围、价格、工期等相关事项。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明

15.第三方中介的选定和义务

15.1甲方和乙方应共同选定具有资质和经验的第三方中介机构，负责工程的质量、安全等方面的监督和检验。

15.2第三方中介应按照合同约定和国家相关法律法规，客观、公正地履行监督职责。

15.3第三方中介不得泄露甲方和乙方提供的保密信息，不得利用监督权力谋取不正当利益。

16.第三方中介的变更和解除

16.1甲方和乙方均有权提出更换第三方中介的建议，并提出合理的理由。

16.2甲方和乙方协商一致后，可以解除与第三方中介的监督合同，并重新选定新的第三方中介。

16.3第三方中介严重违约或失职的，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的监督合同，