建设工程2024版施工合同争议解决条款.doc

建设工程2024版施工合同争议解决条款

本合同目录一览

1.适用范围

1.1工程概述

1.1.1工程名称

1.1.2工程地点

1.1.3工程规模

1.1.4工程内容

1.2合同双方

1.2.1甲方名称

1.2.2甲方地址

1.2.3甲方联系人

1.2.4乙方名称

1.2.5乙方地址

1.2.6乙方联系人

2.合同条款

2.1工程合同金额

2.2工程进度及工期

2.2.1工程开工日期

2.2.2工程竣工日期

2.2.3工程进度计划

2.3工程质量标准

2.4工程变更

2.4.1变更范围

2.4.2变更程序

2.4.3变更费用

2.5工程付款

2.5.1付款条件

2.5.2付款比例

2.5.3付款方式

2.6工程保修

2.6.1保修范围

2.6.2保修期限

2.6.3保修责任

3.争议解决

3.1争议解决方式

3.1.1协商解决

3.1.2调解解决

3.1.3仲裁解决

3.1.4诉讼解决

3.2争议解决机构

3.2.1协商机构

3.2.2调解机构

3.2.3仲裁机构

3.2.4人民法院

3.3争议解决程序

3.3.1提交争议解决机构

3.3.2提交争议材料

3.3.3争议解决期限

3.3.4执行争议解决结果

4.其他条款

4.1合同的签订、生效和解除

4.2合同的履行和监督

4.3合同的修改和补充

4.4合同的解除和终止

4.5违约责任

4.6不可抗力

4.7保密条款

4.8适用法律

4.9争议解决地点

4.10合同文本

4.11附件

5.签署页

5.1甲方代表签字

5.2乙方代表签字

5.3日期

第一部分：合同如下：

第一条适用范围

1.1工程概述

1.1.1工程名称：建设工程

1.1.2工程地点：区（县）路号

1.1.3工程规模：平方米

1.1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。

1.2合同双方

1.2.1甲方名称：开发有限公司

1.2.2甲方地址：区（县）路号

1.2.3甲方联系人：

1.2.4乙方名称：建筑安装有限公司

1.2.5乙方地址：区（县）路号

1.2.6乙方联系人：

第二条合同条款

2.1工程合同金额：人民币（大写）：元整（小写）：.00元

2.2工程进度及工期

2.2.1工程开工日期：年月日

2.2.2工程竣工日期：年月日

2.2.3工程进度计划：按照甲方要求和国家相关标准执行。

2.3工程质量标准

2.3.1工程质量应符合国家及行业现行标准、规范要求。

2.3.2工程质量保证期为个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

2.4工程变更

2.4.1变更范围：工程总量不超过合同约定的工程总量百分之十。

2.4.2变更程序：甲方提出变更要求，乙方同意后签订变更协议。

2.4.3变更费用：按照双方协商确定的方式计算并支付。

2.5工程付款

2.5.1付款条件：完成合同约定的工程量百分之七十。

2.5.2付款比例：按照完成工程量的百分比支付。

2.5.3付款方式：银行转账。

2.6工程保修

2.6.1保修范围：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程。

2.6.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为年。

2.6.3保修责任：乙方对保修期内出现的质量问题负责维修或更换。

第三条争议解决

3.1争议解决方式

3.1.1协商解决：双方在接到争议通知后个工作日内协商解决。

3.1.2调解解决：协商不成时，可向甲方所在地或有管辖权的人民调解委员会申请调解。

3.1.3仲裁解决：协商、调解不成时，向甲方所在地或有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。

3.1.4诉讼解决：仲裁裁决不服的，可在接到仲裁裁决书之日起内向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.2争议解决机构

3.2.1协商机构：双方代表。

3.2.2调解机构：甲方所在地或有管辖权的人民调解委员会。

3.2.3仲裁机构：甲方所在地或有管辖权的仲裁委员会。

3.2.4人民法院：甲方所在地人民法院。

3.3争议解决程序

3.3.1提交争议解决机构：争议发生后，一方应在个工作日内向争议解决机构提交书面争议材料。

3.3.2提交争议材料：提交争议材料应包括争议事实、证据及相关法律依据。

3.3.3争议解决期限：争议解决机构应在接到争议材料之日起个工作日内作出裁决或调解。

3.3.4执行争议解决结果：双方应按照争议解决机构作出的裁决或调解结果执行。

第四条其他条款

4.1合同的签订、生效和解除

4.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

4.1.2合同解除需双方协商一致，并签订解除协议。

4.2合同的履行和监督

4.2.1