土建建设工程施工合同范本2024年.docx

土建建设工程施工合同范本2024年通用

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为土建建设工程的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分协商，就乙方承建甲方土建建设工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：（工程全称）

1.2工程地点：（工程具体位置）

1.3工程规模：（工程规模描述）

1.4工程内容：（工程具体内容）

1.5工程总投资：（总投资金额）

1.6工程质量标准：（符合国家标准的具体标准）

二、合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2合同价格包括但不限于：工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等全部费用。

2.3合同价格按照约定的工程量清单和工程单价进行计算，工程量清单作为本合同的附件。

三、合同履行

3.1乙方应当按照约定的工期完成工程施工，确保工程按时交付。

3.2乙方应当严格按照国家法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。

3.3乙方应当承担工程期间的安全责任，确保工程施工安全。

3.4乙方应当做好施工现场的环保工作，遵守环保法规，确保工程环保。

3.5甲方应当按照约定的付款条件及时支付合同价款，不得无故拖欠。

3.6甲方应当提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施，并保障乙方的正常施工。

四、合同价款的支付

4.1甲方支付合同价款的方式为：（具体的支付方式，如分期支付、进度支付等）

4.2甲方支付合同价款的条件为：（具体的支付条件，如工程进度、验收合格等）

4.3甲方支付合同价款的期限为：（具体的支付期限）

五、合同的变更和解除

5.1合同的变更应当双方协商一致，并签订书面变更协议。

5.2合同的解除应当双方协商一致，并签订书面解除协议。

六、违约责任

6.1乙方未按照约定的工期完成工程施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的千分之五。

6.2乙方未按照约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、修复，并有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的千分之五。

6.3甲方未按照约定的付款条件及时支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的千分之五。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

一、附件列表：

1.工程量清单

2.工程设计图纸

3.材料设备采购清单

4.工程施工方案

5.工程验收标准

6.安全防护措施方案

7.环保措施方案

8.工程进度计划

9.付款凭证

10.变更协议

11.解除协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定工期完成工程施工，视为违约。

2.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。

3.甲方未按约定付款条件及时支付合同价款，视为违约。

4.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法继续履行，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指土建建设工程的业主。

2.乙方：指具备相关资质和能力的施工单位。

3.工期：指合同约定的工程施工完成时间。

4.工程质量：指工程施工符合国家标准和约定要求的状态。

5.合同价款：指双方约定的工程施工费用。

6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工期，乙方按照约定支付违约金。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方进行返工、修复，并支付违约金。

3.付款纠纷：

解决办法：双方协商解决，逾期支付的甲方支付违约金。

4.合同变更或解除：

解决办法：双方签订书面协议，明确变更或解除内容。

5.施工安全事故：

解决办法：乙方立即采取措施处理，承担相应责任。

五、所有应用场景：

1.土建建设工程施工合同签订。

2.工程进度管理。

3.工程质量控制。

4.合同价款支付与结算。

5.合同变更与解除。

6.违约行为处理。

7.施工安全管理。

8.施工现场环保和文明施工。