工程施工合同补充协议书模板2024年.docxVIP

工程施工合同补充协议书模板2024年通用

合同编号：__________

工程施工合同补充协议书模板2024年通用

甲方：__________

乙方：__________

一、工程内容的补充

1.1乙方应按照主合同约定的工程内容和工程量，保质保量地完成施工任务。

1.2乙方应在甲方指定的工地上按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。

1.3乙方应遵守国家有关法律法规，严格执行施工现场的安全规程，确保工程安全。

二、工程进度的补充

2.1乙方应按照主合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

2.2乙方应提前一个月向甲方提交工程进度报告，如需延期，应提前一个月向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。

三、工程质量的补充

3.1乙方应保证工程质量符合主合同约定的标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用并承担相应责任。

3.2乙方应按照主合同约定的检验标准进行自检和互检，确保工程质量。

3.3甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。如甲方发现工程质量问题，乙方应立即整改。

四、工程价款及支付方式的补充

4.1乙方应按照主合同约定的工程总价款向甲方开具正规发票。

4.2甲方应按照主合同约定的支付方式及时支付工程价款。如甲方逾期支付，应承担相应的违约责任。

五、违约责任及争议解决的补充

5.1双方应严格按照主合同和本补充协议书的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担违约责任。

5.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本补充协议书自双方签字（或盖章）之日起生效，与主合同具有同等法律效力。

6.2本补充协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程施工合同（主合同）

2.工程施工图纸和技术要求

3.工程进度报告

4.工程质量检验标准

5.正规发票

6.法院诉讼文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照主合同约定的工程内容和工程量完成施工任务，或工程质量不符合约定。

2.乙方未按照主合同约定的工期完成施工任务，或未提前一个月提交工程进度报告及申请延期。

3.乙方未按照主合同约定的检验标准进行自检和互检，或未遵守国家有关法律法规和施工现场安全规程。

4.甲方未按照主合同约定的支付方式及时支付工程价款，或逾期支付。

5.任何一方未履行本补充协议书约定的其他义务。

三、法律名词及解释：

1.工程施工合同：双方约定工程施工内容、工程量、工期、工程质量、工程价款及违约责任等方面的协议。

2.补充协议书：对原合同内容进行补充、修改或完善的协议。

3.工期：双方约定的完成工程施工的时间。

4.工程质量：工程施工过程中，工程的安全、适用、经济、美观等方面的综合体现。

5.工程价款：双方约定的乙方完成工程施工应得的报酬。

6.违约责任：一方未履行合同约定义务时，应承担的法律责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应及时向甲方报告工程进度，如需延期，应提前一个月申请，经甲方批准后方可延期。

2.工程质量问题：甲方发现工程质量问题，乙方应立即整改，并承担修复费用。

3.支付问题：甲方应按照约定及时支付工程价款，如逾期支付，应承担违约责任。

4.违约行为：双方应严格按照合同约定履行义务，如一方违约，应承担违约责任。

5.争议解决：双方发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方有权向法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.适用于甲方为工程业主，乙方为工程施工方的场景。

2.适用于工程施工内容、工程量、工期、工程质量、工程价款等方面已达成主合同协议，需进一步明确双方权利义务的场景。

3.适用于需对主合同内容进行补充、修改或完善的场景。

4.适用于工程施工过程中，乙方需按照甲方要求进行施工，并保证工程进度和质量的场景。

5.适用于甲方需按照约定支付工程价款，并对乙方施工过程进行监督检查的场景。