上海市室内装饰工程委托监理合同示范文本(版)6篇.docx

上海市室内装饰工程委托监理合同示范文本(版)6篇

篇1

示范文本（版）

甲方（业主）：_________

乙方（监理单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对上海市室内装饰工程进行监理达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程规模：_________

4.工程内容：_________

二、监理范围

1.乙方负责甲方室内装饰工程的全程监理工作。具体包括设计、材料、施工等各个环节的监理。

2.乙方需确保甲方室内装饰工程按照合同约定的质量、进度、造价等要求进行。

3.乙方应协助甲方处理与装饰工程相关的各种问题，确保装饰工程的顺利进行。

三、监理期限

1.监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.乙方需在监理期限内完成所有约定的监理工作。如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方相应延长监理期限。

四、监理费用及支付方式

1.甲方需向乙方支付监理费用，具体费用根据工程规模、复杂程度及监理工作量等因素确定。

2.甲方应在合同签订后7个工作日内向乙方支付监理费用的50%作为预付款。剩余50%的监理费用应在工程竣工验收合格后7个工作日内支付。

3.如因甲方原因造成工程中途停工，甲方需按实际停工天数向乙方支付相应的监理费用。具体费用由双方协商确定。

五、双方权利义务

1.甲方权利：甲方有权要求乙方按照合同约定进行监理工作，并对乙方的工作进行监督。如乙方未能按照合同约定履行职责，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

2.甲方义务：甲方需为乙方的监理工作提供必要的支持和便利条件，确保监理工作的顺利进行。同时，甲方需按照合同约定向乙方支付监理费用。

3.乙方权利：乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。如甲方未能按时支付费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

4.乙方义务：乙方需按照合同约定进行监理工作，并对甲方负责。在监理过程中，如发现质量问题或安全隐患，乙方需及时提出并督促施工单位进行整改。同时，乙方需协助甲方处理与装饰工程相关的各种问题，确保装饰工程的顺利进行。

六、违约责任及赔偿

1.如因乙方的过错导致装饰工程质量不符合合同约定或造成工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿由双方协商确定。

2.如因甲方的过错导致乙方无法按照合同约定进行监理工作或造成损失的，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿由双方协商确定。

七、争议解决及法律适用

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同的签订、执行及解释均适用中华人民共和国法律。如因不可抗力导致合同无法履行的，双方应友好协商解决。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.如需对合同进行变更或补充的，应经双方协商一致后签订书面协议。协议内容与合同具有同等法律效力。未尽事宜由双方另行协商处理。

甲方（业主）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

乙方（监理单位）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

合同编号：XXXXXX

委托方（甲方）：XXXX装饰工程有限公司

监理方（乙方）：XXXX监理咨询有限公司

甲方委托乙方对上海市室内装饰工程进行监理，双方经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：上海市室内装饰工程

2.工程地点：上海市XXXX区XXXX路XXXX号

3.工程内容：室内装饰设计、施工监理

4.工程承包范围：室内装饰设计、施工全过程监理

二、监理服务范围

1.设计阶段监理：协助甲方进行设计方案优化，提出专业建议，确保设计符合规范要求。

2.施工阶段监理：对施工过程进行全程监理，确保施工质量符合标准，施工进度按时完成。

3.竣工验收监理：协助甲方进行竣工验收，确保工程质量合格，提出改进意见。

4.保修阶段监理：对保修期内出现的装饰问题提供咨询服务，协助甲方解决问题。

三、监理服务期限

本合同监理服务期限自签订之日起至工程