2024建设工程设计合同.docxVIP

?合同编号：__________

甲方（委托方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

乙方（受托方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

鉴于甲方委托乙方进行建设工程设计，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条设计范围与内容

（详细描述建设工程的名称、地点、规模、内容等）

1.2设计内容包括：

（详细描述设计内容，如建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计等）

第二条设计质量要求

2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、规范标准，保证设计质量，确保设计文件完整、准确、可靠。

2.2设计文件应包括：

（详细描述设计文件的内容，如设计说明书、施工图纸、设计计算书等）

第三条设计周期

3.1乙方应在本合同签订后____个工作日内完成设计方案，并提交甲方审查。

3.2甲方应在收到设计方案后____个工作日内完成审查，并将审查意见通知乙方。

3.3乙方根据甲方审查意见进行修改完善，并在修改完善后____个工作日内提交最终设计文件。

第四条设计费用

4.1乙方向甲方提供的设计服务费用为人民币____元（大写：____________________元整）。

4.2甲方支付设计费用的支付方式为：

（详细描述支付方式，如一次性支付、分期支付等）

第五条保密条款

5.1双方应对在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5.2本保密条款在合同终止后继续有效，为期____年。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定时间完成设计工作，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：人民币____元/天。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假，应承担相应法律责任。解决办法：双方进行尽职调查，核实对方的合法身份和资质。

2.设计费用、工期等条款需明确，以免发生纠纷。解决办法：详细列明设计费用包含的内容，明确工期、交付时间等关键节点。

3.保护双方商业秘密和知识产权，未经允许不得泄露给第三方。解决办法：签订保密协议，明确保密内容和期限，违约方承担违约责任。

4.合同履行过程中出现争议，通过友好协商解决，协商不成再寻求法律途径。解决办法：明确争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

5.合同双方应遵守国家相关法律法规，如有违反，应承担相应法律责任。解决办法：了解并遵守国家相关法律法规，确保合同合法有效。

涉及到的法律名词及名词解释：

1.甲方（委托方）：指委托乙方进行建设工程设计的单位或个人。

2.乙方（受托方）：指接受甲方委托，负责完成建设工程设计工作的单位或个人。

3.设计范围与内容：指乙方根据甲方委托，需完成的建设工程设计工作的具体内容和范围。

4.设计质量要求：指乙方按照甲方的要求和国家相关法律法规、规范标准，保证设计质量的要求。

5.设计周期：指乙方完成设计工作所需的时间，包括设计方案、审查、修改完善等阶段。

6.设计费用：指乙方为甲方提供设计服务所收取的费用。

7.保密条款：指双方在合同执行过程中对商业秘密和机密信息保密的约定。

8.违约责任：指一方未履行合同义务时，应承担的法律责任。

9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议时，采取的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

10.合同终止：指合同效力消失，双方权利义务关系结束。

应用场合：

1.适用于甲方委托乙方进行建设工程设计的情况，包括但不限于建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计等。

2.适用于双方在建设工程设计过程中产生的权利义务关系，以及相关的保密、违约责任等约定。

补充条款：

1.设计变更：如甲方在设计过程中提出变更需求，乙方应根据变更内容进行调整，并重新提交设计文件。变更产生的额外费用按双方协商确定的方式计算。

2.设计成果验收：甲方应按照约定时间对乙方提交的设计成果进行验收，确认设计文件符合合同约定和法律法规、规范