2024建设工程招标投标合同.docxVIP

?合同编号：__________

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于发包方拥有某项建设工程的需求，并希望通过公开招标的方式选定承包方进行施工；乙方愿意参加该工程的招标，并根据本合同的条款完成该工程的施工。为明确双方的权利义务，经友好协商，双方达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程预算：__________

第二条招标投标

2.1乙方应按照发包方发布的招标文件要求，提交投标文件。

2.2发包方将根据招标文件确定的评标标准和办法，对乙方的投标文件进行评审。

2.3发包方将在评审结束后通知中标乙方，并与中标乙方签订本合同。

第三条合同价格

3.1本合同的合同价格为：__________元（大写：__________元整）。

3.2乙方在签订合应向发包方支付合同价格的__________%作为履约保证金。

第四条合同履行

4.1乙方应按照本合同约定的内容和施工图纸、工程技术标准及规范进行施工。

4.2乙方应保证工程质量，确保工程按时完成。

4.3发包方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。

第五条合同的变更和解除

5.1合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订补充协议。

5.2因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商终止合同，并按照本合同约定的方式处理善后事宜。

第六条违约责任

6.1乙方未按照本合同约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金为本合同价款的__________%。

6.2发包方未按照本合同约定支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按__________%计算。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________年__________月__________日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和生效：确保双方在签订合充分理解合同条款，明确各自的权利和义务。为避免误解和争议，建议在签订合同前，由专业律师进行审核。

2.工程质量和标准：乙方应严格按照国家和行业的施工标准、规范进行施工，确保工程质量。如乙方施工质量不符合约定，发包方有权要求乙方进行整改或返工，并承担相应费用。

3.合同价格和付款：合同价格应包括所有施工成本、税费等，不得擅自调整。双方应按照合同约定的付款方式和时间支付价款。如发包方逾期支付价款，应按照约定的滞纳金比例支付给乙方。

4.工期延误：乙方应确保工程按期完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方可协商延长工期。

5.合同变更和解除：合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订补充协议。如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商终止合同，并按照本合同约定的方式处理善后事宜。

6.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

法律名词及名词解释：

1.发包方：指拥有某项建设工程需求，并通过招标方式选定承包方进行施工的当事人。

2.承包方：指参加招标并中标，根据合同约定完成工程的当事人。

3.招标：指发包方通过发布招标文件，邀请符合条件的承包方参加投标，并按照一定程序选定中标方的行为。

4.投标：指承包方按照招标文件的要求，提交投标文件参与招标的行为。

5.中标：指承包方在招标过程中，被发包方选定为合同签订对象的程序。

6.合同价款：指双方约定的承包方完成工程所需支付的金额。

7.履约保证金：指承包方在签订合向发包方支付的一定金额的保证金，用于保证承包方履行合同义务。

8.违约金：指一方未履行或未完全履行合同义务，按照约定向对方支付的违约补偿。

9.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。

10.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

11.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的行为。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。

2.需要通过公开招标方式选择承包商的工程。

3.工程规模较大，施工周期较长，涉及较多合同条款和条件。

补充条款：

1.专用条款：包括工程的特殊要求、技术标准、施