正规工程合同样本5篇.docx

正规工程合同样本5篇

篇1

合同编号：XXXX-XXXX

甲方（发包方）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，法定代表人：XXXX。

乙方（承包方）：XXXX，地址：XXXX，电话：XXXX，法定代表人：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程项目，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期延误的处理：如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XXXX元。

三、质量与验收

1.工程质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及相关标准。

2.验收标准和方法：按照《建设工程质量管理条例》及相关标准执行。

3.验收时间：工程竣工后XX天内。

4.验收费用：由乙方承担。

四、价款与支付

1.工程价款：XXXX元。

2.支付方式：银行转账。

3.支付时间：合同签订后XX天内支付XX%的预付款，即XXXX元；工程竣工验收合格后支付剩余的XX%，即XXXX元。

4.甲方在支付款项时，应扣除已支付的预付款。乙方在收到款项后，应提供正式的发票和收款凭证。

五、违约责任

1.如因甲方原因造成合同无法按时履行，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

2.如因乙方原因造成合同无法按时履行，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

3.违约方需向另一方支付违约金，违约金金额为合同总金额的XX%，即XXXX元。违约金不足以赔偿损失的，违约方还需赔偿另一方的实际损失。

六、不可抗力因素的处理

1.如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应友好协商，共同应对。

2.不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整、社会突发事件等。

3.因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同或延期履行合同。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他约定的事项。如争议涉及正在履行的合同部分，双方应继续履行该部分合同内容。若争议涉及未履行的合同部分，双方可协商解除合同或延期履行合同。若争议涉及违约责任，违约方需承担相应的违约责任。如争议涉及不可抗力因素，双方应友好协商共同应对并协商解决相关事宜。若协商不成则可通过仲裁或诉讼解决争议。具体仲裁机构或法院由双方协商确定；协商不成的可共同向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼以寻求解决之道并依法承担相应的法律责任和费用支出。同时各自承担举证责任以证明自己的主张成立并得到法院的支持和认可。如有其他特殊约定事项需一并告知对方并共同遵守执行以确保合同的顺利实施并达到各自的目的实现共赢局面！

篇2

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程的建设施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.工程造价：XXXXXX

二、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期延误时，乙方必须承担由此造成的甲方损失。

三、质量与检验

1.工程质量必须达到国家或专业的质量评价标准。

2.乙方必须接受甲方在施工过程中的质量检查。

3.工程竣工后，乙方必须提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

四、付款与结算

1.甲方应按合同约定支付工程款。

2.乙方应在竣工验收合格后，提供完整的结算资料，甲方应及时进行结算。

3.甲方未按时支付工程款的，应承担违约责任。

五、保修与维修

1.乙方在保修期内负责工程的保修工作。

2.保修期自竣工验收之日起计，为期一年。

3.乙方应在接到甲方保修通知后，尽快进行保修工作。

六、违约责任

1.甲方未按时支付工程款的，应承担违约责任，支付逾期违约金。

2.乙方未按时完成工程的，