挡土墙施工承包合同范本2024年通用.docxVIP

挡土墙施工承包合同范本2024年通用

本合同目录一览

1.合同当事人信息

1.1承包人基本信息

1.2发包人基本信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程类型

3.合同工期

3.1工期计算方式

3.2实际工期确定

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检验方法

4.3质量保修期限

5.工程进度款支付

5.1支付方式

5.2支付节点

5.3付款比例

6.工程结算与竣工

6.1工程结算方式

6.2竣工验收标准

6.3竣工验收程序

7.保修责任与期限

7.1保修范围

7.2保修期限

7.3保修费用

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担方式

8.3违约金计算方法

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决地点

10.合同生效与解除

10.1合同生效条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.合同附件

11.1附件一：工程量清单

11.2附件二：图纸与技术规范

11.3附件三：施工组织设计

12.合同其他约定

12.1合同保密条款

12.2不可抗力条款

12.3合同变更条款

13.合同签署

13.1合同签署时间

13.2合同签署地点

13.3合同签署人

14.合同备案与登记

14.1合同备案机构

14.2合同登记机关

第一部分：合同如下：

1.合同当事人信息

1.1承包人基本信息

1.1.1承包人名称：______

1.1.2承包人地址：______

1.1.3承包人法定代表人：______

1.1.4承包人联系方式：电话______，邮箱______

1.2发包人基本信息

1.2.1发包人名称：______

1.2.2发包人地址：______

1.2.3发包人法定代表人：______

1.2.4发包人联系方式：电话______，邮箱______

2.工程概况

2.1工程名称：______挡土墙施工工程

2.2工程地点：______

2.3工程规模：______平方米

2.4工程类型：______挡土墙施工

3.合同工期

3.1工期计算方式：自合同生效之日起______个月

3.2实际工期确定：根据工程实际情况，双方协商确定

4.工程质量要求

4.1质量标准：按照国家相关质量标准执行

4.2质量检验方法：采用现场抽样检验、实验室检测等方式

4.3质量保修期限：自竣工验收合格之日起______年

5.工程进度款支付

5.1支付方式：按工程进度分期支付

5.2支付节点：根据工程进度情况，每完成______%支付一次

5.3付款比例：每次支付比例为______%

6.工程结算与竣工

6.1工程结算方式：按照国家规定的工程结算办法执行

6.2竣工验收标准：符合国家相关竣工标准

6.3竣工验收程序：按照国家规定的竣工验收程序执行

7.保修责任与期限

7.1保修范围：在保修期内，因施工质量问题导致的损坏，承包人负责修复或赔偿

7.2保修期限：自竣工验收合格之日起______年

7.3保修费用：保修期内发生的保修费用，由承包人承担

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1承包人未按合同约定完成工程

8.1.2承包人施工过程中出现重大质量事故

8.1.3承包人擅自变更施工方案

8.1.4发包人未按合同约定支付工程款

8.1.5发包人未按合同约定提供必要条件

8.2违约责任承担方式

8.2.1承包人未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿发包人因此造成的损失

8.2.2发生重大质量事故，承包人应立即停止施工，并承担修复费用及由此产生的损失

8.2.3承包人擅自变更施工方案，应承担由此造成的损失

8.2.4发包人未按合同约定支付工程款，应向承包人支付违约金，并承担利息损失

8.2.5发包人未按合同约定提供必要条件，应承担由此造成的损失

8.3违约金计算方法

8.3.1违约金的计算基数以实际损失为依据

8.3.2违约金比例根据违约情节及合同约定确定

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1优先通过友好协商解决

9.1.2如协商不成，提交______仲裁委员会仲裁

9.1.3仲裁裁决为终局裁决

9.2争议解决程序

9.2.1争议发生后，双方应在______日内提交仲裁申请

9.2.2仲裁委员会受理后，应在______日内作出裁决

9.3争议解决地点

9.3.1争议解决地点为______

10.合同生效与解除

10.1合同生效条件

10.1.1双方签字盖章后生效

10.1.2合同签订后，发包人向承包人支付首期工程款

10.2合同