消防承包工程合同书8篇.docxVIP

消防承包工程合同书8篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始实施。

2.乙方应按本合同约定实施工程，并确保工期和质量。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________元整）。其中设计费为_________元，材料费为_________元，施工费为_________元。具体费用构成详见附件一。

2.乙方完成工程并经甲方验收合格后，甲方将工程款项通过银行转账方式支付至乙方指定账户。具体支付时间和金额详见附件二。

第四条双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）负责办理相关手续，确保工程的合法性和可行性；

（2）提供必要的支持和协助，确保工程的顺利进行；

（3）按时支付工程款项，确保乙方的合法权益。

2.乙方职责与义务：

（1）负责工程的设计、材料采购、施工及验收等工作；

（2）确保工程质量符合相关标准和要求；

（3）按时提交工程成果，确保甲方能够按时使用。

第五条违约责任及赔偿损失

1.甲方如违反合同约定，未按时支付工程款项或提供必要支持和协助，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方如违反合同约定，未按时完成工程或质量不符合相关标准和要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第六条争议解决方式

1.本合同在履行过程中发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.双方同意由甲方所在地法院管辖解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的诉讼费和律师费。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行自己的义务，确保合同的顺利实施。

2.在合同实施过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续实施时，双方可以协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快返还甲方已支付但未完成工作的款项。

第八条其他约定事项

1.双方在合同签订前可以协商确定其他约定事项。其他约定事项应与本合同条款相符，并作为本合同的补充条款。

2.本合同未尽事宜，双方可以协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

第九条合同签字盖章

1.本合同应由双方签字盖章确认。甲方签字代表应为法人代表或授权代理人；乙方签字代表应为法人代表或项目经理。合同签字后应加盖双方公司公章或合同专用章。

2.合同签字盖章后应立即生效并开始实施。双方应妥善保管合同原件和复印件，并确保合同的合法性和有效性。同时，双方应积极配合完成工程的实施工作，确保工程按时、高质量完成。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并按时开工。开工日期为合同签订后第_____天。

2.竣工日期为合同签订后第_____天。

3.如遇下列情况，乙方在得到甲方批准后，可顺延工期：

（1）因自然灾害造成停工；

（2）因甲方原因造成停工；

（3）因甲方批准顺延工期的其他情况。

第三条工程质量

1.乙方必须严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和操作规程进行工程施工，确保工程质量。

2.乙方应建立健全质量检验制度，确保工程质量达到预定目标。

3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。乙方必须按照甲方的要求进行改进。

第四条合同价款及支付方式

1.本工程的合同价款