国家工商总局 建设工程勘察合同5篇.docx

国家工商总局建设工程勘察合同5篇

篇1

发包人（甲方）：XX公司

承包人（乙方）：XX公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家、地方有关建设工程勘察管理的法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XX工程

2.工程地点：XX市XX区XX路XX号

3.工程规模：建筑面积XX平方米

4.勘察要求：详见附件《勘察技术要求》

二、发包人职责

1.负责办理与工程相关的各种审批手续，确保工程合法进行。

2.负责提供勘察所需的场地、设备、资料等支持。

3.负责按时支付勘察费用。

4.负责对勘察工作进行监督和检查。

三、承包人职责

1.负责按照《勘察技术要求》进行勘察工作。

2.负责确保勘察数据的准确性和完整性。

3.负责按时提交勘察报告。

4.负责对勘察过程中出现的问题进行及时处理和解决。

四、费用及支付方式

1.勘察费用：XX元。具体费用根据工程规模和勘察难度确定。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方勘察费用的XX%作为预付款。勘察完成后，甲方支付乙方剩余的勘察费用。具体支付时间和方式详见合同条款。

五、违约责任

1.甲方未按时支付勘察费用或未提供必要支持的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方未按时完成勘察工作或勘察质量不符合要求的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、争议解决方式

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.合同履行过程中如发生争议，双方同意由XX仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应自觉履行仲裁结果。

七、合同生效及终止条款

1.合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保合同条款已得到全面理解和认可。合同生效后，双方应严格遵守合同条款，确保合同的顺利实施。

2.合同终止：若因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼，要求解除合同并追究对方的法律责任。

八、其他条款

1.合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。期满后如需续签，双方应提前协商并签订新的合同。在合同期满前，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如有违反，违约方应承担相应的法律责任。同时，双方应积极配合，确保合同的顺利实施，共同完成建设工程的勘察任务。

篇2

合同编号：

工程名称：

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察事项协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程内容：

二、勘察要求及内容

1.甲方应在合同签订后，及时向乙方提供下列文件资料：

（1）工程批准文件（复印件）；

（2）城市规划批准文件（复印件）；

（3）工程施工图纸和相关技术资料；

（4）勘察工作范围的地形图、建筑总平面图等相关资料。

2.乙方应按以下要求开展勘察工作：

（1）按照《岩土工程勘察规范》等相关标准、规范进行勘察；

（2）根据甲方提供的资料，编制详细的勘察方案；

（3）按照勘察方案进行实地勘察，并对勘察结果进行总结和评估。

三、合同工期

1.甲方应在合同签订后，及时向乙方支付定金，定金为合同总金额的XX%。

2.乙方应在收到定金后，按照合同工期进行勘察工作。如遇特殊情况，双方可协商调整工期。

3.甲方应在工程竣工验收后，及时向乙方支付剩余款项。

四、费用及支付方式

1.本工程的勘察费用为人民币XX元整（大写：XX元整）。该费用包括乙方完成本合同项下所有勘察工作的费用。

2.甲方应按以下方式向乙方支付费用：

（1）合同签订后，甲方应向乙方支付定金，定金为合同总金额的XX%；

（2）工程竣工验收后，甲方应向乙方支付剩余款项。

3.乙方在收到款项后，应向甲方提供正式的发票。

五、质量保证及验收

1.乙方应保证勘察结果的真实性和准确性，如因勘察结果不准确或错误导