包工包料包运输合同8篇.docx

包工包料包运输合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包给乙方的工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

乙方采用包工包料包运输的方式承包本工程，即乙方负责提供工程施工所需的所有材料和劳动力，并承担运输费用。

三、工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.工程总天数：_________天。

四、工程质量

1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定。

2.乙方应建立质量管理制度，对施工过程中的各个环节进行质量控制。

3.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见。

五、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币_________元整（￥_________）。

2.甲方应在工程开工前向乙方支付工程款的_________%，即人民币_________元整（￥_________）。

3.甲方应在工程竣工验收合格后向乙方支付工程款的_________%，即人民币_________元整（￥_________）。

4.甲方应在工程保修期满后向乙方支付工程款的剩余部分。

六、运输费用

1.乙方应承担工程的全部运输费用。

2.乙方应确保运输过程中货物的安全、有效和及时送达。

3.甲方有权对运输过程进行监督，并提出改进意见。

七、保修条款

1.工程保修期为_________年。在保修期内，乙方应对工程的缺陷进行无偿修复。

2.甲方应在保修期满后向乙方支付工程款的剩余部分。如果乙方未能及时修复工程的缺陷，甲方有权扣除相应的工程款。

3.保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

八、违约责任

1.甲方应按时向乙方支付工程款，如甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

2.乙方应确保工程质量符合规定，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

3.乙方应按时交付工程，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

4.甲方和乙方在履行合同过程中，应当遵循诚实信用原则，不得擅自变更或者解除合同。如果一方违约，应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。如果双方都有过错，应根据过错程度承担相应的违约责任。

5.对于不可抗力导致的违约行为，双方应协商解决。如果协商不成，可依法向法院提起诉讼。不可抗力包括自然灾害、社会异常事件等不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。例如地震、台风、洪水等自然灾害以及战争、政变等社会异常事件。但需要注意的是，对于可预见的异常事件（如疫情影响），双方应提前协商解决方案，避免造成不必要的损失和纠纷。如果协商不成，可依法向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应提供充分的证据来支持自己的主张。法院将根据证据和事实进行审理并作出判决。如果一方不履行判决义务，另一方可以向法院申请强制执行判决结果。但需要注意的是，强制执行过程中可能会产生一些额外的费用和风险（如拍卖费用、评估费用等），这些费用和风险由被执行人承担。因此，在执行过程中要谨慎操作并提前了解相关风险情况以避免造成不必要的损失和纠纷。总之，在签订合同时双方应明确约定各自的权利和义务以及违约责任等相关条款内容以确保合同的履行具有法律约束力和可操作性从而避免产生纠纷和损失风险

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX，以下简称甲方

乙方（承包方）：XXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX，具体详见附件一《工程量及计价清单》。

第二条承包方式

乙方采用包工包料包运输的方式承包本工程。乙方需按照甲方提供的工程设计图纸及施工要求，完成工程的全部施工任务，包括材料采购、运输、施工安装等全部工作。

第三条合同总价及支付方式

1.合同总价：人民币XXXX元整（￥XXXX元），具体详见附件一《工程量