承包拆除合同5篇.docx

承包拆除合同5篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包拆除甲方位于[项目地址]的建筑物达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[项目地址]

3.拆除范围：甲方指定的建筑物及其附属设施。

4.拆除方式：乙方采用机械拆除和人工拆除相结合的方式进行拆除作业。

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：甲方应支付乙方拆除工程的总金额为[合同金额]元。该金额包含但不限于乙方的劳务费、材料费、机械费、运输费等所有费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方[首付款金额]元作为首付款，剩余款项在乙方按照合同约定完成拆除工程并经甲方验收合格后一次性支付。

三、工期及进度要求

1.工期：乙方应在合同签订后[工期天数]天内完成拆除工程。如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并提供相关证明材料，以便甲方根据实际情况进行调整。

2.进度要求：乙方应制定详细的拆除计划，并按照计划进行拆除作业。甲方有权对乙方的拆除进度进行监督，并提出合理建议和要求。

四、质量及验收标准

1.质量要求：乙方应确保拆除工程质量符合相关标准和要求，保证建筑物的安全拆除和环保处理。

2.验收标准：甲方应在乙方完成拆除工程后组织验收，验收标准为[验收标准]。如验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改或重新拆除。

五、安全及环保要求

1.安全要求：乙方应制定安全操作规程，确保在拆除过程中采取必要的安全措施，保障施工人员和设备的安全。

2.环保要求：乙方应确保拆除过程中产生的废弃物和粉尘得到妥善处理，符合环保要求。甲方有权对乙方的环保工作进行检查和监督。

六、违约责任及赔偿损失

1.违约责任：如乙方未按照合同约定完成拆除工程或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

2.赔偿损失：如因乙方的过失或疏忽导致甲方建筑物损坏或人员伤亡，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿金额应根据实际情况进行协商确定。

七、争议解决及法律适用

1.争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方应协商解决方案。

八、合同生效及终止条件

1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保拆除工程的顺利进行。

2.终止条件：在合同履行过程中，如发生下列情况之一，甲方有权单方终止合同并要求乙方进行赔偿：乙方未按照合同约定完成拆除工程；工程质量严重不符合要求；乙方在施工过程中存在重大安全隐患或违反环保要求；乙方擅自将拆除工程转包给第三方。

九、其他约定事项

1.保密义务：甲乙双方应对合同内容及履约过程中获知的对方商业机密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2.不可抗力：如遇不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方应协商解决方案。因不可抗力造成的损失，双方应共同承担。

3.合同修改：如需对合同内容进行修改或补充，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。协议内容与原合同具有同等法律效力。

4.合同终止后的处理：合同终止后，乙方应尽快将已完成的拆除工程成果交付给甲方，并配合甲方进行善后处理。甲方应根据实际情况向乙方支付相应的费用或赔偿损失。若因乙方原因导致合同终止，乙方还应承担相应的违约责任和赔偿责任。

5.争议解决管辖法院：[管辖法院名称]。在争议解决过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并尊重法院的判决结果。如一方不履行判决义务，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包给乙方的拆除工程，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：对甲方指定的建筑物进行拆除，并妥善处置拆除产生的废弃物。

二、合同工期

1.承