2024精选施工资料承包合同范本.docxVIP

2024精选施工资料承包合同范本

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1合同的定义

1.2术语和定义

2.合同主体

2.1承包人

2.2业主

3.项目概况

3.1项目名称

3.2项目地点

3.3项目规模

3.4施工内容

4.合同标的

4.1工程量清单

4.2质量标准

4.3工期要求

5.工程款支付

5.1预付款

5.2进度款

5.3结算款

5.4保修金

6.材料供应

6.1材料采购

6.2材料验收

6.3材料保管

7.施工管理

7.1施工组织设计

7.2施工进度

7.3质量控制

7.4安全管理

8.合同变更

8.1变更范围

8.2变更程序

8.3变更费用

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决机构

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

11.合同解除

11.1解除条件

11.2解除程序

12.不可抗力

12.1不可抗力定义

12.2不可抗力处理

13.合同生效与终止

13.1合同生效条件

13.2合同终止条件

14.其他约定

14.1保密条款

14.2法律适用

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1合同的定义

1.2术语和定义

（1）“承包人”指具备相应资质，承担本合同约定的施工资料承包任务的单位或个人。

（2）“业主”指拥有并使用施工资料承包项目的单位或个人。

（3）“项目”指本合同约定的施工资料承包项目，包括但不限于设计、施工、验收等环节。

2.合同主体

2.1承包人

承包人须具备国家规定的施工资料承包资质，并在本合同签订前向业主提供相关资质证明文件。

2.2业主

业主须具备项目所有权或使用权，并在本合同签订前向承包人提供相关证明文件。

3.项目概况

3.1项目名称

本合同项目名称为：2024精选施工资料承包项目。

3.2项目地点

本合同项目地点位于：[具体地址]。

3.3项目规模

本合同项目规模为：[具体规模]。

3.4施工内容

本合同施工内容包括但不限于：施工图纸、施工方案、施工组织设计、施工技术交底、施工质量验收、施工进度管理等。

4.合同标的

4.1工程量清单

本合同工程量清单详见附件一。

4.2质量标准

本合同质量标准参照国家相关标准和规范执行。

4.3工期要求

本合同工期为：[具体工期]，自合同签订之日起计算。

5.工程款支付

5.1预付款

承包人完成合同约定的准备工作后，业主应在5个工作日内支付预付款，金额为合同总价的20%。

5.2进度款

承包人按合同约定完成一定比例的工程量后，业主应在5个工作日内支付进度款，金额为已完成工程量的70%。

5.3结算款

工程竣工验收合格后，承包人向业主提交结算报告，业主应在收到结算报告后30个工作日内支付结算款，金额为合同总价减去预付款、进度款及保修金。

5.4保修金

本合同保修期为：[具体保修期]，保修金为合同总价的5%，在保修期满后无质量问题的，业主应无息退还保修金。

6.材料供应

6.1材料采购

承包人负责本合同项目的材料采购，并确保材料质量符合合同约定。

6.2材料验收

业主或业主委托的监理机构对承包人提供的材料进行验收，验收合格后方可使用。

6.3材料保管

承包人负责材料的保管，确保材料在施工过程中的安全、完整。

7.施工管理

7.1施工组织设计

承包人应按照合同约定和项目实际情况，编制施工组织设计，并经业主或其委托的监理机构审核批准。

7.2施工进度

承包人应按照施工组织设计的要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

7.3质量控制

承包人应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定。

7.4安全管理

承包人应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的安全。

8.争议解决

8.1争议解决方式

双方在本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决程序

若双方协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，诉讼期间，除争议事项外，本合同其他条款应继续履行。

8.3争议解决机构

除非本合同另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。

9.违约责任

9.1违约情形

（1）承包人未按合同约定的时间、质量完成施工任务的；

（2）业主未按合同约定支付工程款的；

（3）任何一方违反保密条款的；

（4）任何一方违反合同约定的其他义务的。

9.2违约责任

（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；

（2）因违约给对方造成损失的，违约方应赔偿对方的损失；

（3）违约方应承担因违约产生的诉讼费用。

10.合同解除

10.1解除条件

（1）因不