二零二四年度建设工程合同争议解决与和解协议.docxVIP

二零二四年度建设工程合同争议解决与和解协议

本合同目录一览

1.1合同背景及依据

1.2合同双方基本信息

1.3合同签订目的

1.4合同争议解决原则

2.1争议定义

2.2争议范围

2.3争议解决方式

3.1和解程序

3.2和解期限

3.3和解结果

4.1争议解决费用

4.2费用承担方式

4.3费用支付期限

5.1争议解决期限

5.2争议解决时效

6.1争议解决机构

6.2争议解决人员

7.1争议解决保密条款

7.2争议解决信息共享

8.1争议解决法律适用

8.2争议解决管辖法院

9.1合同解除条件

9.2合同解除程序

9.3合同解除后的处理

10.1合同终止条件

10.2合同终止程序

10.3合同终止后的处理

11.1违约责任

11.2违约责任承担方式

11.3违约责任赔偿范围

12.1合同变更程序

12.2合同变更内容

12.3合同变更效力

13.1合同解除程序

13.2合同解除内容

13.3合同解除效力

14.1合同争议解决争议解决协议的生效

14.2合同争议解决争议解决协议的修改

14.3合同争议解决争议解决协议的终止

第一部分：合同如下：

第一条合同背景及依据

1.1本合同基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及双方于2024年签订的《二零二四年度建设工程合同》。

1.2本合同旨在明确双方在合同履行过程中可能出现的争议解决机制，以确保工程项目的顺利进行。

第二条合同双方基本信息

2.1甲方（建设单位）：[甲方全称]，法定代表人：[甲方法定代表人姓名]，住所地：[甲方住所地]。

2.2乙方（施工单位）：[乙方全称]，法定代表人：[乙方法定代表人姓名]，住所地：[乙方住所地]。

第三条合同签订目的

3.1双方签订本合同的目的在于明确在合同履行过程中出现的争议，通过友好协商或争议解决机制予以解决，以维护双方的合法权益。

第四条合同争议解决原则

4.1争议解决遵循公平、公正、公开的原则。

4.2争议解决过程中，双方应保持诚信，尊重事实，尊重对方意见。

第五条争议定义

5.1争议是指在合同履行过程中，双方对合同条款的理解、执行或履行结果发生的分歧。

第六条争议范围

6.1争议范围包括但不限于：合同履行过程中的工期延误、工程量增减、工程质量、工程款支付、合同解除、违约责任等。

第七条争议解决方式

7.1双方应通过友好协商解决争议，协商不成时，可向合同约定的争议解决机构申请解决。

第八条和解程序

8.1发生争议后，双方应在接到对方书面通知之日起[具体天数]内启动和解程序。

8.2和解会议由双方指定的代表参加，必要时可邀请第三方参与协助。

8.3和解会议应在接到争议通知之日起[具体天数]内举行，会议地点由双方协商确定。

第九条和解期限

9.1和解期限自和解会议召开之日起计算，最长不超过[具体天数]。

9.2如和解期限届满仍未达成和解协议，双方应立即终止和解程序，并可依法申请仲裁或提起诉讼。

第十条和解结果

10.1和解结果应以书面形式记载，并由双方签字盖章。

10.2和解协议具有同等法律效力，对双方均有约束力。

第十一条争议解决费用

11.1争议解决费用包括但不限于仲裁费、律师费、鉴定费等。

11.2争议解决费用由败诉方承担，除非双方另有约定。

第十二条费用承担方式

12.1争议解决费用应按照双方约定的比例或金额支付。

12.2双方未约定费用承担比例或金额的，按争议解决机构或法院的判决确定。

第十三条费用支付期限

13.1争议解决费用应在判决或和解协议生效之日起[具体天数]内支付。

13.2未按期支付的，违约方应承担相应的违约责任。

第十四条争议解决期限

14.1争议解决期限自争议发生之日起计算，最长不超过[具体天数]。

14.2争议解决期限届满，如仍未解决，双方应依法向有管辖权的法院提起诉讼或申请仲裁。

第二部分：第三方介入后的修正

第一条第三方概念界定

1.1本合同所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，参与争议解决或提供专业服务的独立第三方，包括但不限于仲裁机构、调解机构、鉴定机构、监理机构等。

第二条第三方介入条件

2.1发生争议后，双方协商一致，或根据本合同约定的争议解决方式，决定引入第三方介入。

2.2第三方介入需具备相应的资质和独立性，且其介入不应违反相关法律法规。

第三条第三方责任限额

3.1第三方在介入争议解决过程中，对甲乙双方产生的直接经济损失，其责任限额由双方在合同中约定。

3.2第三方责任限额应在合同中明确，且不得超过其能够承担的民事责任。

第四条第三方责权利

4.1第三方的责任：第三方在介入争议解决过程中