2025兰渝铁路某合同段高风险隧道施工实施细则.docxVIP

?合同编号：

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为兰渝铁路某合同段的施工单位，乙方为该合同段高风险隧道施工的承包商，双方为了保障工程质量、确保施工安全，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：兰渝铁路某合同段高风险隧道施工

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程量：

二、双方权利和义务

2.1甲方的权利和义务

（1）甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款；

（2）甲方应提供施工所需的场地、设施、设备等；

（3）甲方应对乙方施工过程中的安全、质量进行监督和管理；

（4）甲方应承担因政策调整、规划变更等原因导致工程变更的费用。

2.2乙方的权利和义务

（1）乙方应按照合同约定，完成施工任务；

（2）乙方应确保施工过程中的安全、质量；

（3）乙方应遵守甲方提供的施工规范和操作规程；

（4）乙方应承担因自身原因导致工程变更的费用。

三、合同价格

3.1本合同施工价格为：元（大写：元整）。

3.2合同价款支付方式：

四、工期

4.1合同约定的工期为：天。

4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

5.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同价款的%。

5.2乙方如未按约定完成施工任务，甲方有权按合同约定扣除违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方代表（签名）：

乙方代表（签名）：

签订日期：年月日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同价款的%。

解决办法：守约方可以通过友好协商解决争议；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.工程质量：乙方应确保施工过程中的安全、质量。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修、整改费用。

解决办法：甲方发现工程质量问题后，应及时通知乙方，乙方应在甲方规定的时间内进行整改。

3.工期延误：乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

解决办法：甲方有权按合同约定扣除违约金，或根据实际情况要求乙方支付逾期完工的违约金。

4.合同变更：如因政策调整、规划变更等原因导致工程变更，双方应协商一致，并签订补充协议。

解决办法：双方就合同变更内容进行协商，达成一致后，签订补充协议，并报相关主管部门备案。

5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

解决办法：协商不成的争议，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托方，即兰渝铁路某合同段的施工单位。

2.乙方：指合同中的受托方，即该合同段高风险隧道施工的承包商。

3.工程概况：指合同中所涉及的工程名称、工程地点、工程内容、工程量等基本信息。

4.权利和义务：指合同双方在合同履行过程中所享有的权利和应承担的义务。

5.合同价格：指双方约定的施工价格，包括工程款、违约金等。

6.工期：指合同约定的完成施工任务的时间。

7.违约责任：指一方未履行合同约定时，应承担的违约金、维修整改费用等责任。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商或法律途径解决的方式。

应用场合：

1.兰渝铁路某合同段高风险隧道施工。

2.甲方为施工单位，