2025钢便桥施工合同 .docxVIP

?合同编号：

鉴于甲方需要进行钢便桥施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就钢便桥施工相关事宜达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

第二条合同价格

2.1本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、设备费、交通费、税费等。

2.3合同价款支付方式：

（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；

（4）剩余10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起保修期满无质量问题后支付。

第三条工程质量与验收

3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。

3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

3.3工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求提供相关资料，办理移交手续。

第四条工期

4.1乙方应按照甲方要求完成施工，合同约定的工期为：。

4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。

第五条违约责任

5.1乙方未按照约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

5.2甲方未按照约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。

第六条争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。

7.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

日期：日期：

注意事项：

1.确保合同双方主体资格合法，具有签订和履行合同的能力。

2.明确工程范围、规模、内容等，避免因模糊不清导致的争议。

3.注意合同价格和支付方式的约定，确保款项支付的合法性和合理性。

4.明确工程质量和验收标准，确保工程符合约定要求。

5.约定合理的工期，避免因工期延误导致的违约责任。

6.明确违约责任，确保双方权益得到保障。

7.约定争议解决方式，确保合同履行过程中出现的争议得到合法解决。

具体解决办法：

1.主体资格问题：在签订合同前，对合同双方的资质进行审查，确保其具有签订和履行合同的能力。

2.工程范围、规模、内容等模糊问题：在合同中详细描述工程的具体范围、规模和内容，明确双方的权利和义务。

3.合同价格和支付方式问题：参照本合同模板中的支付方式，根据实际情况进行调整，确保款项支付的合法性和合理性。

4.工程质量和验收标准问题：参照国家和行业相关标准进行约定，如有特殊要求，可由双方另行协商确定。

5.工期延误问题：在合同中约定明确的工期，约定工期延误的违约责任，以确保乙方按时完成工程。

6.违约责任问题：参照本合同模板中的违约责任条款，根据实际情况进行调整，确保双方权益得到保障。

7.争议解决问题：参照本合同模板中的争议解决条款，选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。

2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。

3.合同价款：指双方约定的工程总价款。

4.违约金：指一方违反合同约定应支付给另一方的赔偿金。

5.滞纳金：指一方未按约定时间支付合同价款应支付给另一方的赔偿金。

6.工期：指合同约定的工程完成时间。

7.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定和国家相关标准。

8.争议解决：指合同履行过程中出现的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行处理。

应用场合：

1.钢便桥施工项目

2.各类建筑工程中的临时桥梁施工

3.市政工程、道路工程中的便桥建设

4.跨河、跨线、跨道路等需要的临时便桥施工

5.其他需要临时便桥解决的工程场合

补