正规的建设工程合同6篇.docx

正规的建设工程合同6篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工程造价及支付方式

1.工程造价：[工程造价]

2.支付方式：[支付方式]

3.支付时间：[支付时间]

三、工期及进度

1.工期：[工期]

2.进度要求：[进度要求]

3.里程碑：[里程碑]

四、质量与验收

1.质量标准：[质量标准]

2.验收标准：[验收标准]

3.验收时间：[验收时间]

4.验收程序：[验收程序]

五、合同变更与解除

1.合同变更：[合同变更]

2.合同解除：[合同解除]

六、违约责任与赔偿

1.甲方违约责任：[甲方违约责任]

2.乙方违约责任：[乙方违约责任]

3.赔偿标准：[赔偿标准]

七、不可抗力与风险分配

1.不可抗力因素：[不可抗力因素]

2.风险分配原则：[风险分配原则]

3.风险分配具体约定：[风险分配具体约定]

八、争议解决与适用法律

1.争议解决方式：[争议解决方式]

2.适用法律及司法解释：[适用法律及司法解释]

3.管辖法院或仲裁机构：[管辖法院或仲裁机构]

九、合同生效与终止

1.合同生效条件：[合同生效条件]

2.合同终止条件：[合同终止条件]

3.合同终止程序：[合同终止程序]

十、其他约定事项

1.保密义务：[保密义务]

2.知识产权归属：[知识产权归属]

3.担保事项：[担保事项]

4.保险事项：[保险事项]

5.通知与送达：[通知与送达]

6.合同份数及效力：[合同份数及效力]

7.其他补充条款：[其他补充条款]

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期及进度要求

1.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工期按时完成。

2.甲方对乙方的施工进度进行监督，乙方应按时向甲方提交施工进度计划。

3.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合相关标准和要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。

3.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应组织专业人员进行验收。

4.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担由此造成的全部损失。

四、付款与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。

2.乙方应确保提供的发票和凭证真实有效，否则甲方有权拒绝支付。

3.工程结算时，甲方应扣除乙方应承担的违约责任和相关损失。

五、违约责任

1.乙方在施工过程中违反合同约定，造成工期延误或质量不合格的，应承担相应的违约责任。

2.甲方未按照合同约定支付工程款项的，应承担相应的违约责任。

3.乙方在结算过程中提供虚假发票和凭证的，应承担相应的违约责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

七、其他约定事项

1.乙方应确保在施工过程中遵守相关的安全、环保等法律法规。

2.甲方有权对乙方的施工情况进行检查和调查。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

4.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.乙方