正式版私人施工合同范本6篇.docx

正式版私人施工合同范本6篇

篇1

私人施工合同

甲方（业主）：[甲方姓名]，身份证号码：[甲方身份证号码]

乙方（施工方）：[乙方姓名]，身份证号码：[乙方身份证号码]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供私人施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.施工内容：包括但不限于[施工内容]

4.施工方式：包括但不限于[施工方式]

5.施工期限：自本合同签订之日起至[施工期限]止。

二、双方权利义务

1.甲方权利义务

（1）甲方应确保施工场地具备开工条件，并负责办理相关手续。

（2）甲方应按照合同约定支付施工款项。

（3）甲方应提供施工所需的水、电等资源。

（4）甲方应监督乙方的施工质量、进度和安全。

2.乙方权利义务

（1）乙方应按照合同约定完成施工任务。

（2）乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求。

（3）乙方应按照施工进度计划进行施工，确保按时完成工程。

（4）乙方应遵守安全生产规定，确保施工安全。

（5）乙方应提供售后服务，对工程保修期内的维修负责。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同总价为人民币[合同总价]元。

2.支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点，以银行转账方式向乙方支付施工款项。具体支付节点和金额如下：

（1）本合同签订之日起，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；

（2）乙方完成施工任务的XX%后，甲方支付乙方合同总价的XX%；

（3）乙方完成全部施工任务后，甲方支付乙方合同总价的XX%；

（4）保修期满后，甲方支付乙方合同总价的XX%。

3.发票：乙方应在收到甲方支付的款项后，及时向甲方开具合法的税务发票。

四、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方未按照合同约定支付施工款项的，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利息自应付未付之日起计算，利率按照中国人民银行同期贷款利率计算。

（2）甲方未按照合同约定提供施工所需资源或条件的，乙方有权要求甲方履行义务，并赔偿因此造成的损失。

2.乙方违约责任

（1）乙方未按照合同约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方采取补救措施，并赔偿因此造成的损失。

（2）乙方施工质量不符合国家标准和甲方要求的，甲方有权要求乙方返工重做，并赔偿因此造成的损失。

（3）乙方未按照施工进度计划进行施工的，甲方有权要求乙方加快施工进度，并赔偿因此造成的损失。

（4）乙方未遵守安全生产规定的，甲方有权要求乙方立即停止施工，并赔偿因此造成的损失。

（5）保修期内，乙方未按照约定提供售后服务的，甲方有权要求乙方履行义务，并赔偿因此造成的损失。

五、争议解决

1.协商：甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。相关法律、法规未作规定的，可按照行业惯例或公平原则处理。

3.管辖法院：甲乙双方因本合同发生纠纷协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项

1.不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但因不可抗力导致不能完成合同的，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明材料。

2.合同生效与终止：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，除法律法规规定或本合同另有约定外，任何一方不得擅自变更或解除本合同。合同解除的，应及时通知对方，并办理相关手续。

3.保密条款：双方应对涉及对方商业秘密的事项予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。合同终止后，保密义务仍然存在。如因违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

4.权利保留：双方在履行本合同过程中所享有的权利和利益受法律保护。任何一方不得单独处分其权利或义务，否则应承担

篇2

私人施工合同

甲方（发包方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。

乙方（承包方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方