电力建设工程施工合同常用版样本6篇.docxVIP

电力建设工程施工合同常用版样本6篇

篇1

本合同由以下双方签订：

甲方（业主）：______________

乙方（承包商）：______________

鉴于甲方需要进行电力建设工程施工，乙方具备相应的施工能力，双方根据公平、公正、诚实信用的原则，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：______________

2.工程地点：______________

3.工程内容：______________

4.承包范围：______________

5.施工工期：自合同签订之日起至______________止。

二、合同双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.提供施工所需的场地、道路、水电等设施，确保施工顺利进行。

2.监督乙方的施工质量和进度，确保工程按时、按质完成。

3.按照合同约定支付工程款项。

4.协助乙方处理与当地政府、居民等外部关系。

（二）乙方的权利和义务

1.按照合同约定完成工程施工任务。

2.确保施工质量符合国家标准和甲方要求。

3.遵守施工工期，按时完成施工任务。

4.合理使用甲方提供的场地、道路、水电等设施，并妥善保护甲方财产。

5.协助甲方处理与当地政府、居民等外部关系。

三、工程价款及支付方式

1.本工程总造价为：______________（大写：______________）。

2.甲方按照以下方式支付工程款项：

（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款：_________%（大写：_________%）。

（2）乙方完成施工任务的_____________%（大写：_______________%）后，甲方支付乙方进度款至_____________%（大写：_______________%）。

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。

3.乙方需提供等额合法票据，否则甲方有权拒绝支付。

四、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款项的，应承担违约责任，并支付应付款项的利息。

2.乙方未按合同约定完成施工任务的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.双方在履行合同过程中，如因各自原因导致合同无法履行的，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.在履行本合同过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.本合同的所有附件和补充协议均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

6.双方在签订和履行本合同过程中应遵守中华人民共和国的相关法律法规。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。

2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可顺延工期：

（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；

（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；

（3）因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致其他工程不能连续施工的。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程总造价为人民币：_________元（大写：_________元）。

2.支付方式：_________

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到合格（优良）标准。

2.验收标准按照国家或行业的现行技术标准。

3.乙方必须建立健全质量保证体系，完备质量保证措施，确保工程质量。

第五条施工设计图及其他技术资料

1.甲方应在开工前，向乙方提供必要的设计图及其他技术资料。如