2025新版工程施工合同.docxVIP

?合同编号：

合同各方：

甲方：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

乙方：

名称：

地址：

法定代表人：

联系电话：

鉴于：

甲方为工程项目的业主，拥有该项工程的合法所有权和决策权；

乙方为具有相应资质的施工单位，愿意承担该项工程的施工任务；

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4工程内容：

1.5工程预算：

第二条合同价格

2.1本合同工程造价为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程要求制定的，除非甲方提出新的变更要求，否则乙方不得以任何理由提出价格调整的要求。

第三条合同履行

3.1乙方应按照双方确认的施工图纸、工程量清单和施工技术要求，按时完成工程施工。

3.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，遵守国家及地方有关法律法规，严格按照约定的工期完成工程。

3.3甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。

第四条付款与结算

4.1本工程采用分期付款方式，具体付款进度和金额详见附件《付款计划》。

4.2乙方完成合同约定的工程内容后，甲方应当按照约定的时间和比例向乙方支付工程进度款。

4.3工程竣工验收合格后，甲方应当在验收报告书上签字确认，并按照约定支付剩余的工程款。

4.4乙方应当提供合法有效的税务发票，甲方按照约定时间支付工程款。

第五条工程变更

5.1甲方如需对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后签订变更协议。

5.2因工程变更导致合同价款增减的，双方应当根据变更的实际工程量，按照约定的单价进行调整。

第六条违约责任

6.1乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__%。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__%。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方提交完整工程资料之日终止。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的工程量和工程要求准确无误，以避免后期因工程量不符导致的纠纷。

解决办法：在合同签订前，双方应进行详细的工程量核实，并明确记录在合同附件中。

2.乙方应严格按照约定的工期完成工程，避免造成工期延误。

解决办法：乙方应合理安排施工计划，确保工程进度；如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方沟通，并制定相应的补救措施。

3.甲方应按时支付合同价款，以免影响乙方的施工进度。

解决办法：甲方应按照约定的付款时间和比例支付工程进度款，确保资金及时到位。

4.如发生工程变更，双方应及时签订变更协议，明确变更内容和价款调整。

5.双方应严格遵守合同条款，如发生违约行为，应按照约定承担违约责任。

解决办法：双方应认真学习合同条款，确保了解各自的权利和义务；在发生违约行为时，应及时与对方沟通，寻求解决方案。

法律名词及名词解释：

1.工程施工合同：是指业主（甲方）与具有相应资质的施工单位（乙方）签订的，明确双方在工程建设过程中的权利和义务关系的协议。

2.工程量：是指工程项目的总体工作量，包括各项工程的内容、数量和质量要求。

3.工期：是指完成工程项目所需的时间，包括施工、验收等各个阶段。

4.工程价款：是指乙方向甲方提供的工程施工服务所应得的报酬，通常包括工程预算、工程变更等。

5.违约金：是指当一方未履行合同约定的义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。

6.不可抗力：是指在合同履行过程中，因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，导致不能履行或暂时不能履行合同义务