二零二四版新能源发电站电工劳务分包协议.docxVIP

二零二四版新能源发电站电工劳务分包协议

本合同目录一览

1.协议双方基本信息

1.1甲方基本信息

1.2乙方基本信息

2.项目概况

2.1项目名称

2.2项目地点

2.3项目规模

2.4项目工期

3.劳务分包内容

3.1分包范围

3.2分包内容

3.3工作量

4.劳务人员配置

4.1人员数量

4.2人员资质要求

4.3人员培训

5.劳务费用

5.1费用构成

5.2费用支付方式

5.3费用调整

6.材料供应

6.1材料种类

6.2材料质量要求

6.3材料供应责任

7.施工安全与环境保护

7.1安全生产责任

7.2环境保护责任

7.3应急处理

8.项目进度管理

8.1进度计划

8.2进度调整

8.3进度考核

9.质量管理

9.1质量标准

9.2质量检查

9.3质量纠纷处理

10.付款条件

10.1付款时间

10.2付款方式

10.3付款条件

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同生效与解除

13.1合同生效条件

13.2合同解除条件

13.3合同解除程序

14.其他约定事项

14.1合同附件

14.2合同解释

14.3合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.协议双方基本信息

1.1甲方基本信息

甲方名称：新能源开发有限公司

甲方地址：省市区路号

法定代表人：X

联系电话：

1.2乙方基本信息

乙方名称：劳务分包有限公司

乙方地址：省市区路号

法定代表人：X

联系电话：

2.项目概况

2.1项目名称：新能源发电站项目

2.2项目地点：省市县镇

2.3项目规模：装机容量兆瓦

2.4项目工期：自2024年1月1日起至2024年12月31日止

3.劳务分包内容

3.1分包范围：本工程范围内的新能源发电站电工劳务分包工作

3.2分包内容：包括但不限于设备安装、调试、维护、检修等电工相关工作

3.3工作量：根据甲方提供的工程量清单及实际施工情况进行计算

4.劳务人员配置

4.1人员数量：共计人

4.2人员资质要求：具备相关电工操作证及实际工作经验

4.3人员培训：乙方负责对劳务人员进行必要的技能培训和安全生产教育

5.劳务费用

5.1费用构成：包括但不限于工资、福利、社会保险、住房公积金等

5.2费用支付方式：按月支付，每月底前乙方提交工资结算单，甲方审核无误后支付

5.3费用调整：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的劳务费用增加

6.材料供应

6.1材料种类：包括但不限于电缆、电线、开关、插座、灯具等电工材料

6.2材料质量要求：符合国家相关标准及甲方要求

6.3材料供应责任：甲方负责材料的采购及供应，乙方负责材料的验收及使用

7.施工安全与环境保护

7.1安全生产责任：乙方负责劳务人员的安全生产教育和管理工作，确保施工安全

7.2环境保护责任：乙方应遵守国家及地方有关环境保护的规定，采取有效措施防止施工过程中的环境污染

7.3应急处理：乙方应制定应急预案，一旦发生安全事故或环境污染事件，立即采取有效措施进行处理并报告甲方

8.项目进度管理

8.1进度计划：乙方应根据甲方提供的工程进度计划，编制详细的施工进度计划，包括各阶段工作内容、时间节点等

8.2进度调整：如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商调整进度计划，并书面确认

8.3进度考核：甲方将根据实际完成情况对乙方进行进度考核，如未按时完成，乙方应承担相应的违约责任

9.质量管理

9.1质量标准：乙方施工应符合国家及行业相关质量标准，确保工程质量达到甲方要求

9.2质量检查：甲方将定期对施工质量进行检查，如发现质量问题，乙方应立即整改并承担相应责任

9.3质量纠纷处理：如出现质量纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，可提交相关仲裁机构或法院仲裁或诉讼

10.付款条件

10.1付款时间：按月支付，每月底前乙方提交工资结算单及材料结算单，甲方审核无误后支付

10.2付款方式：银行转账或现金支付

10.3付款条件：乙方需按照合同约定完成相应工作内容，且无违约行为

11.违约责任

11.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、违约支付劳务费用等

11.2违约责任承担：违约方应根据违约程度承担相应责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等

11.3违约金计算：根据违约情况，违约金按每日合同总价的万分之五计算

12.争议解决

12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成，可提交相关仲裁机构或法院仲裁或诉讼

12.2争议解决机构：如双方协商不成，可选择省市仲裁委员会作