2024年建设工程合同条款.docx

?2024年建设工程合同条款

合同编号：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方委托乙方进行建设工程的施工，双方为明确各自的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程承包范围：__________

二、合同工期

2.1工程开工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工程总工期：_______日历天

三、合同价格

3.1合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：__________元。

（1）人工费；

（2）材料费；

（3）机械使用费；

（4）管理费；

（5）利润；

（6）税金；

（7）其他费用。

四、合同履行

4.1甲方义务：

（1）甲方应按照约定的时间向乙方支付合同价款；

（2）甲方应协助乙方办理相关施工手续；

（3）甲方应提供施工现场及施工所需的资料、图纸等；

（4）甲方应按照约定的时间提供施工所需的材料、设备等；

（5）甲方应对乙方施工过程中出现的质量问题及时提出，并协助解决。

4.2乙方义务：

（1）乙方应按照约定的时间、质量标准完成工程；

（2）乙方应确保施工过程中遵守相关法律法规，保证施工安全；

（3）乙方应按照甲方要求提供施工进度报告、工程验收报告等；

（4）乙方应妥善保管甲方提供的资料、图纸等；

（5）乙方应按照约定的时间交付工程。

五、工程质量

5.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量；

5.2乙方应接受甲方对工程质量的监督、检查；

5.3乙方应在工程竣工后，按照约定的时间提供完整的工程验收资料；

5.4工程验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任。

六、合同变更

（1）因国家政策调整、法律法规变化等原因，导致合同无法履行；

（2）因不可抗力等因素，导致合同无法履行；

（3）双方经协商一致，认为有必要对合同进行变更。

七、违约责任

7.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任；

7.2甲方未按约定时间支付合同价款的，应承担逾期支付的违约金；

7.3乙方未按约定时间、质量标准完成工程的，应承担相应的违约责任；

7.4双方应按照国家有关法律法规的规定，承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1双方应遵守国家有关法律法规，维护合同当事人的合法权益；

9.2双方应保守合同涉及的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露；

9.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年；

9.4合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

注意事项：

1.权利与义务明确：合同中应详细列出甲乙双方的权利与义务，确保双方对于合同的履行有清晰的认识。

2.工期与价格：合同中应明确工程的总工期和合同总价，包括各项费用构成，以避免日后因工期延误或费用计算不清产生的纠纷。

3.质量标准：合同应规定工程的质量标准，并要求乙方按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。

4.变更条款：合同中应包括合同变更的条款，明确在何种情况下可以变更合同，以及变更合同的具体程序。

5.违约责任：应明确双方违约时应承担的责任，包括违约金、赔偿损失等。

6.争议解决：合同应包括争议解决的方式，如协商、调解或诉讼，以及适用的法律和法院。

解决办法：

1.协商解决：在争议发生时，通过友好协商的方式解决，以减少时间和成本。

2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，通过调解或直接向法院提起诉讼。

关键词语的法律名词解释：

1.权利与义务（RightsandObligations）：指合同当事人依据合同条款所享有的权利和应承担的义务。

2.不可抗力（ForceMajeure）：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等，不可抗力可能导致合同无法履行或延迟履行。

3.违约金（LiquidatedDamages）：指合同中预先约定的，当一方违约时，应向另一方支付的固定数额的赔偿金。

4.赔偿损失（CompensatoryDamages）：指因一方违约给另一方造成损失时，违约方应赔偿对方实际损失的