矿山开采土方2024年劳务分包合同3篇.docxVIP

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER

20XX

专业合同封面

COUNTRACTCOVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

RESUME

RESUME

矿山开采土方2024年劳务分包合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称

1.1.2分包方法定代表人

1.1.3分包方住所

1.1.4分包方联系方式

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称

1.2.2总包方法定代表人

1.2.3总包方住所

1.2.4总包方联系方式

2.合同标的及范围

2.1开采土方工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容

2.4工程规模

3.工程进度计划

3.1工程开工时间

3.2工程竣工时间

3.3工程进度节点

4.工程质量要求

4.1质量标准

4.2质量检查及验收

4.3质量责任

5.工程费用及支付

5.1工程费用总额

5.2费用组成

5.3费用支付方式

5.4费用支付时间

6.工程工期延误及违约责任

6.1工期延误原因

6.2工期延误处理

6.3违约责任

7.安全生产责任

7.1安全生产责任主体

7.2安全生产管理制度

7.3安全生产措施

7.4事故处理

8.环保要求及责任

8.1环保要求

8.2环保责任

8.3环保措施

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后的处理

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.合同附件

12.1附件一：工程量清单

12.2附件二：施工图纸

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署

13.1签署日期

13.2签署地点

13.3签署人

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：矿山开采有限公司

1.1.2分包方法定代表人：

1.1.3分包方住所：市区路号

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：工程集团有限公司

1.2.2总包方法定代表人：

1.2.3总包方住所：市区路号

2.合同标的及范围

2.1开采土方工程名称：矿山开采土方工程

2.2工程地点：市县矿区

2.3工程内容：包括矿山开采过程中的土方开挖、运输、堆放等

2.4工程规模：预计土方开挖总量为100万立方米

3.工程进度计划

3.1工程开工时间：2024年1月1日

3.2工程竣工时间：2024年12月31日

3.3工程进度节点：每月完成土方开挖量10万立方米

4.工程质量要求

4.1质量标准：按照国家相关工程标准及规范执行

4.2质量检查及验收：每月进行一次现场质量检查，每季度进行一次全面质量验收

4.3质量责任：分包方对工程质量的全部责任

5.工程费用及支付

5.1工程费用总额：人民币1000万元整

5.2费用组成：包括人工费、材料费、机械使用费、管理费等

5.3费用支付方式：按月支付，每月支付总额的10%

5.4费用支付时间：每月5日前支付上月工程款

6.工程工期延误及违约责任

6.1工期延误原因：因不可抗力、总包方责任、分包方责任等原因造成的工期延误

6.2工期延误处理：双方协商解决，必要时可申请仲裁

6.3违约责任：工期延误每延迟一日，分包方需向总包方支付违约金人民币1万元

7.安全生产责任

7.1安全生产责任主体：分包方对施工现场的安全生产负全部责任

7.2安全生产管理制度：严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准

7.3安全生产措施：制定详细的安全生产措施，确保施工现场安全

7.4事故处理：发生安全事故时，立即启动应急预案，并按相关规定进行报告和处理

8.环保要求及责任

8.1环保要求：严格遵守国家环保法律法规，确保施工过程中不对环境造成污染

8.2环保责任：分包方承担因施工活动造成的环境污染赔偿责任

8.3环保措施：采用先进的环保技术和设备，减少施工过程中的噪声、粉尘和废水排放

9.争议解决

9.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成时提交市仲裁委员会仲裁

9.2争议解决机构：市仲裁委员会

9.3争议解决程序：按照市仲裁委员会的仲裁规则进行

10.合同解除

10.1合同解除条件：因不可抗力、一方违约、合同约定解除条件等情况

10.2合同解除程序：提出解除合同的一方应以书面形式通知对方，并说明解除理由

10.3合同解除后的处理：解除合同后，双方应按照合同约定进行清算，处理善后事宜

11.合同生效及终止

11.1合同生效