全新顶管施工施工合同2024年.docxVIP

?全新顶管施工施工合同2024年

合同编号：____________

甲方（发包方）：____________

乙方（承包方）：____________

一、工程概况

1.工程名称：____________

2.工程地点：____________

3.工程内容：本项目主要包括_______，具体详见施工图纸及工程量清单。

4.工程规模：____________

5.工期要求：自合同签订之日起至_______年_______月_______日止。

二、合同价格及支付方式

1.合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。

（1）预付款：合同总价_______%，计_______元；

（2）进度款：按工程进度支付，具体比例及金额双方协商确定；

（3）结算款：工程竣工验收合格后支付至合同总价的_______%。

三、工程质量及验收

1.乙方应按照施工图纸、技术规范及国家相关标准要求进行施工，确保工程质量。

2.工程验收：本项目工程验收分为_______阶段，每阶段验收合格后，方可进行下一阶段施工。

3.竣工验收：工程全部完成后，乙方应向甲方提出竣工验收申请，甲方应在收到申请后_______日内组织验收。

四、工期延误

1.因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天_______元。

2.因不可抗力等不可预见因素导致工期延误，双方应友好协商解决。

五、安全生产及环境保护

1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。

2.乙方应采取有效措施，防止施工过程中的环境污染和生态破坏。

六、合同变更与解除

1.双方同意，合同签订后，如需变更或解除合同，应书面签订补充协议。

2.因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权要求解除合同。

七、争议解决

1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。

2.如协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（或授权代理人）：____________

法定代表人（或授权代理人）：____________

签订日期：_______年_______月_______日

附件：

1.施工图纸及工程量清单

2.技术规范及质量标准

3.安全生产及环境保护措施

注意事项：

1.合同内容完整性：确保所有合同条款均被详细阐述，无遗漏。

2.权利义务明确：甲乙双方的权利与义务需清晰划分，避免模糊不清导致纠纷。

3.合同价格与支付：价格及支付方式的条款要明确、合理，避免产生支付纠纷。

4.工期管理：明确工期及延期违约责任，减少工期延误纠纷。

5.质量控制：明确工程质量标准，确保施工质量符合要求。

6.安全与环保：严格遵守安全生产和环境保护法规，预防安全事故和环境污染。

解决办法：

1.审慎审查：在签订合同前，双方应对合同内容进行仔细审查。

2.法律咨询：必要时，可寻求专业法律人士的意见，确保合同合法性。

3.书面协议：变更或解除合同等重大事项必须采用书面形式，并有双方确认。

4.争议解决：合同中应包含争议解决机制，如协商、调解、仲裁或诉讼。

法律名词解释：

合同主体：指合同中的甲方（发包方）和乙方（承包方），是合同权利和义务的承担者。

预付款：合同一方在合同履行前支付的一部分款项，作为对方开始履行合同的保障。

进度款：根据工程进度支付的款项，通常按工程完成的比例支付。

违约金：合同一方因违反合同规定而应向对方支付的金钱赔偿。

不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害等。

竣工验收：指工程全部完成后，由建设单位组织进行的最终验收。

争议解决：指在合同履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

针对这个合同，有些特殊的应用场合可能需要我们额外注意，下面是一些场景和对应的补充条款建议：

1.场景一：如果在施工期间发现地下有文物或古墓

补充条款：如果施工过程中发现文物或古墓，乙方应立即停止施工，并报告相关文物保护部门。工期因此延误的，应相应顺延。

“如果挖土的时候突然挖到了宝贝，乙方得马上停工，通知文物局来处理。这期间耽误的时间，咱们得商量着顺延工期。”

2.场景二：施工区域附近有居民区，需要夜间施工

补充条款：若因施工需要夜间作业，乙方必须提前向甲方申请，并在取得相关部门的批准后，通知附近居民，采取有效措施减少噪音和扬尘。

“要是得晚上加班加点干，乙方得提前跟甲方说一声，还得拿到相关部门的晚上施工许可，并且告诉周围的邻居们，尽量减少噪音，别影响大家休息。”

附件列表：

施工图纸：这个是必须的，得知道怎么施工不是