总包单位签订分包合同范本(2024版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

总包单位签订分包合同范本(2024版)

本合同目录一览

1.分包工程概述

1.1分包工程的范围与内容

1.2分包工程的地点与工期

1.3分包工程的质量和安全要求

2.分包单位的资质与义务

2.1分包单位的资质条件

2.2分包单位的责任与义务

2.3分包单位的管理和人员要求

3.总包单位的管理与监督

3.1总包单位对分包工程的管理职责

3.2总包单位对分包单位的监督职责

3.3总包单位提供的设施与服务

4.合同价格与支付

4.1合同价格的确定与调整

4.2支付方式与支付时间

4.3价格争议的解决

5.工程质量与验收

5.1工程质量标准与要求

5.2工程验收程序与标准

5.3工程质量问题的处理

6.安全生产与环保

6.1安全生产责任与要求

6.2环保措施与要求

6.3安全事故的处理

7.合同的变更与解除

7.1合同变更的条件与程序

7.2合同解除的条件与后果

8.违约责任与赔偿

8.1分包单位的违约责任

8.2总包单位的违约责任

8.3违约赔偿的计算与支付

9.争议解决与法律适用

9.1争议解决的途径与方式

9.2适用法律的确定

10.保密条款

10.1保密信息的范围与义务

10.2保密信息的泄露后果

11.合同的生效、终止与解除

11.1合同的生效条件

11.2合同的终止条件

11.3合同解除的程序与后果

12.其他条款

12.1技术交流与信息共享

12.2配合与协调

12.3双方约定的其他事项

13.分包合同的附件

13.1分包工程的详细设计图纸

13.2分包工程的施工方案与技术要求

13.3分包工程的材料与设备清单

14.分包合同的签署页

14.1分包单位的签署页

14.2总包单位的签署页

第一部分：合同如下：

第一条：分包工程概述

1.1分包工程的范围与内容

分包工程主要包括：土建工程、安装工程、装修工程及附属工程等。具体范围与内容详见附件一。

1.2分包工程的地点与工期

分包工程地点位于：____省____市____区（县）____路____号，工程总工期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

1.3分包工程的质量和安全要求

分包工程的质量应符合国家及行业相关标准，安全措施应符合国家及地方安全生产规定。详见附件二。

第二条：分包单位的资质与义务

2.1分包单位的资质条件

分包单位应具备有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证等合法证件，具备完成分包工程的能力。

2.2分包单位的责任与义务

分包单位应按照合同约定完成分包工程，确保工程质量、安全、进度等方面的要求，并对分包工程的施工质量、安全、环保等承担全部责任。

2.3分包单位的管理和人员要求

分包单位应配备具备相应资格的专业技术人员和管理人员，严格按照国家及地方相关规定进行施工管理。

第三条：总包单位的管理与监督

3.1总包单位对分包工程的管理职责

总包单位应负责对分包工程的整体管理，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的协调与监督。

3.2总包单位对分包单位的监督职责

总包单位应按照合同约定对分包单位进行监督，确保分包单位按照合同要求完成分包工程。

3.3总包单位提供的设施与服务

总包单位应提供施工所需的场地、临时设施、施工图纸、技术交底等，并协助分包单位办理相关手续。

第四条：合同价格与支付

4.1合同价格的确定与调整

合同价格根据分包工程的具体范围、工程量、材料价格等因素，按照附件三的价格清单进行确定。合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。

4.2支付方式与支付时间

合同价款的支付方式为：____（银行转账、现金等），支付时间为：自分包单位完成合同约定的工程量进度后，总包单位应在____个工作日内支付相应款项。

4.3价格争议的解决

如双方在价格方面发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第五条：工程质量与验收

5.1工程质量标准与要求

分包工程的质量应符合国家及行业相关标准，具体要求详见附件四。

5.2工程验收程序与标准

分包工程验收分为：分部验收、隐蔽工程验收、竣工验收等，具体程序与标准详见附件五。

5.3工程质量问题的处理

如分包工程出现质量问题，分包单位应负责及时修复，并承担修复费用。如分包单位未按照合同要求修复，总包单位有权委托其他单位进行修复，分包单位应承担相应费用。

第六条：安