2025建设工程合同及造价管理.docxVIP

?合同编号：

甲方（发包方）：

地址：

联系方式：

乙方（承包方）：

地址：

联系方式：

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的承包商，双方本着平等互利的原则，经充分协商，就甲方建设工程项目的施工、造价管理等相关事宜达成如下协议：

一、工程概述

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程质量标准：

二、合同价格及支付

2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2甲方支付乙方的进度款按工程进度的实际完成情况进行支付，具体支付比例和时间由双方另行商定。

2.3乙方完成工程后，应向甲方提交完整的工程资料，经甲方验收合格后，甲方支付剩余的合同价款。

三、工期

3.1乙方应按照双方约定的工期完成本工程，总工期为天。

3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

3.3甲方应按照约定的时间提供施工场地、材料等，确保工程顺利进行。

四、质量及验收

4.1乙方应按照约定的质量标准完成本工程，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

4.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限为年。

五、违约责任

5.1乙方如未按照约定的质量、工期完成工程，应承担相应的违约责任。

5.2甲方如未按照约定的时间支付进度款，应支付违约金，违约金计算方式为：。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定

7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。

7.2双方在合同履行过程中如需变更、解除合同，应签订书面协议，并经双方签字盖章确认。

7.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表（签名）：代表（签名）：

签订日期：签订日期：

注意事项及解决办法：

1.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务，对方有权要求违约方承担违约责任。

2.合同的变更和解除：合同履行过程中，如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方签字盖章确认。

3.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

4.法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.合同的生效和终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的期限。合同到期后，如双方未续签，则合同自然终止。

法律名词及名词解释：

1.发包方（甲方）：指委托他人完成特定工程项目的当事人，通常为工程项目的业主或投资人。

2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，按照约定完成工程项目的当事人，通常为具有相应资质和能力的施工企业。

3.合同总价款：指双方约定的承包方完成工程项目后，甲方应支付给乙方的总金额。

4.进度款：指甲方根据工程实际进度，按约定的比例和时间支付给乙方的款项。

5.工程质量：指工程项目符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的技术要求、安全要求、使用要求等。

6.保修责任：指承包方在工程验收合格后，对工程质量承担一定期限的维修、更换责任。

7.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。

9.合同履行：指双方按照合同约定的条款，履行各自的权利和义务。

10.合同变更：指合同成立后，双方经协商一致，对合同内容进行修改或补充。

11.合同解除：指合同成立后，在合同履行期限内，双方协商一致终止合同关系。

12.合同生效：指合同条款符合法律法规，双方签字盖章后，合同产生的法律效力。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、园林绿化、交通工程等。

2.适用于承包方具有相应资质和能力的场景。

3.适用于双方自愿签订合同，明确工程项目的施工、造价