建筑工程粉刷施工分包（劳务）协议7篇.docxVIP

建筑工程粉刷施工分包（劳务）协议7篇

篇1

发包方（甲方）：XXXX

承包方（乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程承包方式：XXXX

4.工程范围和内容：XXXX

第二条甲方工作

1.甲方负责提供粉刷劳务所需的脚手架。

2.甲方负责提供粉刷劳务的作业环境。

3.甲方负责粉刷劳务完成后的现场保护。

第三条乙方工作

1.乙方负责提供粉刷劳务所需的所有工具和材料。

2.乙方负责提供合格的粉刷工人，并确保工人的安全作业。

3.乙方负责在粉刷劳务完成后进行必要的清理工作。

第四条违约责任

1.若甲方未按照合同约定提供粉刷劳务所需的脚手架、作业环境或现场保护，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.若乙方未按照合同约定提供粉刷劳务所需的所有工具和材料、合格的粉刷工人或必要的清理工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

第五条合同终止与解除

1.合同终止：在合同执行过程中，如果双方协商同意终止合同，应就已完成的工作成果进行结算，并协商确定未完成工作的处理方式。

2.合同解除：在合同执行过程中，如果一方存在违约行为，另一方有权要求解除合同。合同解除后，双方应就已完成的工作成果进行结算，并协商确定未完成工作的处理方式。

第六条争议解决

1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。对于争议部分，按照法院的最终判决执行。

第七条合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

2.合同终止：在合同执行过程中，如果双方协商同意终止合同，应就已完成的工作成果进行结算，并协商确定未完成工作的处理方式。合同终止后，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。对于争议部分，按照法院的最终判决执行。

第八条其他条款

1.保密条款：双方应对合同中涉及的商业秘密和技术秘密保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。保密期限为合同签订之日起至合同终止之日止。

2.不可抗力条款：因不可抗力导致合同无法按时履行的，双方应相互谅解并协商解决方案。不可抗力包括但不限于自然灾害、政府政策调整、社会突发事件等。

3.通知条款：双方应确保在合同执行过程中保持有效的沟通渠道畅通。如有任何变动或调整需要通知对方的，应及时书面通知对方。否则由此造成的损失由违约方承担。

篇2

甲方（总包方）：___________________

乙方（分包方）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方总承包的建筑工程中的粉刷施工分包给乙方进行劳务施工，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：___________________

2.工程地点：___________________

3.承包范围：___________________

二、分包工作内容及范围

乙方分包内容为建筑墙体及顶棚的抹灰、涂料粉刷等工作。包括但不限于：墙面清理、抹灰、刮腻子、涂料刷涂等工序。具体工作内容以甲方提供的施工图纸及现场交底为准。

三、合同工期

乙方应按照甲方的施工进度计划进行施工，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

四、质量与验收

1.乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量符合国家和地方相关质量验收标准。

2.乙方施工过程中应接受甲方的质量检查和验收，并接受建设、监理等单位的监督检查。

3.工程质量不符合要求的，乙方应无偿返修，并承担由此造成的经济损失。

五、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同总价款为人民币大写__________元（小写______元），具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：甲方按照实际完成的工程量进度支付乙方劳务费用。工程竣工验收合格后，进行最终结算。

六、安全施工

1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2.乙方应对