建设工程分包协议精选6篇.docx

建设工程分包协议精选6篇

篇1

发包方（甲方）：[公司名称]

承包方（乙方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程承包方式：[承包方式]

4.工程范围和内容：[范围和内容]

第二条甲方工作

1.甲方负责办理有关建设手续，协调各方面的关系。甲方提供的设计图纸或技术要求应符合《中华人民共和国招标投标法》和其他相关法规的规定。

2.甲方负责提供建筑所需的资金和设备。确保资金按时、足额支付，并保障设备的供应。甲方应对资金和设备的安全负责，确保资金不被挪用或侵占，设备不被损坏或丢失。

3.甲方应在施工前与乙方进行技术交底，明确施工要求和质量标准。甲方有权对施工质量进行监督，确保施工质量符合合同要求。甲方应在施工过程中及时发现并解决施工问题，确保施工顺利进行。

4.甲方负责在竣工验收时进行质量检查和评定，确保工程质量符合标准。甲方有权要求乙方对不合格的部分进行整改或重做。

5.甲方应按时支付乙方的工资和费用。甲方应按合同约定支付乙方的工资和费用，确保乙方能够按时得到报酬。甲方应对支付的工资和费用负责，确保支付的金额正确无误。

6.甲方应协助乙方解决施工中遇到的技术难题和安全问题。甲方应与乙方共同制定安全技术措施和应急预案，确保施工过程中的安全。

第三条乙方工作

1.乙方应根据甲方的要求和意图，按照《中华人民共和国招标投标法》和其他相关法规的规定，组织施工队伍，配备必要的设备和工具，并按照甲方的要求进行施工。乙方应确保施工队伍的技术水平和专业能力符合工程要求。

2.乙方应建立健全施工质量控制体系，对施工过程中的各个环节进行有效的质量控制。乙方应确保施工质量符合甲方的要求，及时发现并解决施工问题。

3.乙方应建立健全施工安全措施，确保施工过程中的安全。乙方应配备必要的安全设备，对施工人员进行安全培训和教育，确保施工过程中的安全无事故。

4.乙方应按时向甲方提交施工计划和进度报告，确保甲方了解施工情况和进度。乙方应与甲方保持密切沟通，及时协商解决施工中的问题。

5.乙方应积极配合甲方的质量监督和技术支持工作，确保施工质量符合标准。乙方应与甲方共同制定施工方案和技术措施，确保施工过程中的技术难题得到解决。

6.乙方应确保施工过程中的环境整洁和卫生。乙方应建立健全环境卫生管理制度，确保施工过程中的垃圾和废弃物得到及时处理和处置。

第四条合同条款

1.合同价格：本合同工程总造价为[造价金额]元整（大写：XX元整）。该造价为包干价，包含材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。具体费用构成详见附件《费用构成表》。

2.质量要求：本工程质量应达到XX市优质工程标准。乙方应建立健全施工质量控制体系，明确各级人员的质量责任，确保施工质量符合甲方的要求。甲方有权对施工质量进行监督，发现质量问题时乙方应及时进行整改或重做。

3.工期要求：本工程合同工期为XX天（日历天）。自XXXX年XX月XX日开工至XXXX年XX月XX日竣工完成。特殊情况下需延长工期的，需甲方同意。

4.付款方式：甲方应按以下方式支付乙方的工资和费用：每月支付一次工资和费用；竣工验收合格后支付尾款XX%。具体支付时间和金额详见附件《付款计划表》。乙方应提供正式的发票和收据作为收款凭证。

5.违约责任：若一方违约，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况确定，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。双方应友好协商解决违约事宜，如协商不成可通过法律途径解决。

6.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后因特殊原因需终止合同的，需双方协商同意。合同终止后双方应友好协商解决相关事宜，如协商不成可通过法律途径解决。

7.其他约定：双方可协商确定其他未尽事宜的约定。具体约定应遵守相关法律法规的规定并符合社会公德和公共秩序的要求。如有争议双方应友好协商解决，协商不成可通过法律途径解决。

第五条争议解决方式

若双方在履行合同过程中发生争议或纠纷，应首先尝试通过友好协商的方式解决；协商不成的，可以向XX市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。在仲裁或诉讼过程中，双方应尊重仲裁或判决结果并履行相应的义务。仲裁或诉讼的费用由败诉方承担。

本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。本合同自双方签字盖章之日起生效并