2025无效建设工程施工合同如何支付工程款.docxVIP

?合同编号：

地址：

联系人：

联系电话：

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于委托方与承包方就无效建设工程施工事宜达成一致，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程规模：

1.5工程预算：

二、合同金额

2.1本合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。

2.2合同价款根据工程实际完成情况，按照约定的单价和工程量进行计算。

三、合同工期

3.1合同约定的工期为天。

3.2工程提前完成的，提前完成部分不额外奖励；工程延期完成的，每延期一天，承包方应支付委托方违约金人民币元。

四、付款方式及进度

4.1委托方按照工程进度分阶段支付工程款。

4.2工程进度达到%，支付工程款的%。

4.3剩余工程款在工程验收合格后支付。

五、工程质量

5.1承包方应按照约定的标准、规范和设计要求进行施工。

5.2工程验收不合格的，承包方应按照委托方的要求进行整改，直至验收合格。

六、违约责任

6.1承包方未按照约定完成工程的，应承担违约责任。

6.2委托方未按照约定支付工程款的，应承担违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（委托方）：

乙方（承包方）：

签订日期：

注意事项：

1.合同主体资格：确保双方具备合法的合同主体资格，具有签订和履行合同的能力。

解决办法：在签订合同前，委托方和承包方应核实对方的营业执照、资质证书等相关文件，确保对方具备合法的主体资格。

2.工程质量标准：明确双方对工程质量的要求，确保工程质量符合约定的标准。

解决办法：在合同中详细约定工程质量标准、规范和设计要求，并在施工过程中双方共同监督，确保工程质量。

3.工程进度和工期：约定合理的工程进度和工期，确保工程按时完成。

解决办法：在合同中明确约定工程进度和工期，并约定延期违约金等条款，以督促双方按约定履行合同。

4.合同价款和支付方式：明确合同价款和支付方式，确保合同价款的支付合理、及时。

解决办法：在合同中约定合同价款、支付方式和进度，并约定违约金等条款，以保障双方权益。

5.违约责任：约定违约责任，确保一方违约时，对方能依法维权。

解决办法：在合同中明确约定违约责任，包括违约金、赔偿金额等，并约定争议解决方式，如协商、诉讼等。

6.合同的履行和监督：确保双方按照合同约定履行合同，并进行有效监督。

解决办法：双方应按照合同约定履行合同，并可互相监督，如发现问题，应及时沟通、协商解决。

法律名词及名词解释：

1.合同主体：指合同的当事人，包括委托方和承包方。

2.合同履行：指合同当事人按照合同约定履行各自的义务。

3.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。

4.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合约定标准。

5.争议解决：指当合同当事人之间发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

6.合同终止：指合同当事人按照合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。

7.合同变更：指合同当事人对已经签订的合同内容进行修改或补充的行为。

应用场合：

1.适用于委托方和承包方之间的建设工程施工合同。

2.适用于各类建筑工程，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、装修工程等。

3.适用于合同一方为具有施工能力的个人或企业，另一方为需要施工服务的个人或企业。

补充条款：

1.工程变更条款：当工程内容、规模、预算等发生变更时，双方应签订补充协议，明确变更内容、费用等。

2.不可抗力条款：当发生不可抗力事件导致工程无法正常进行时，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期、费用等。

3.保密条款：双方应对合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。

4.争议解决方式：双方可以选择仲裁或诉讼等方式解决合同争议。

5.法律适用：本合同适用